Manual de recepción, instalación, operación y mantenimiento ...
CONTRATO DE INSTALACIÓN DE MONTAJES, DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN PLANTA
Transcript of CONTRATO DE INSTALACIÓN DE MONTAJES, DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN PLANTA
CONTRATO DE INSTALACIÓN DE MONTAJES, DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN PLANTA
AGROINDUSTRIAL SANTA CRUZ LTDA.
En Santiago de Chile a Lunes 09 de Septiembre del 2013 entre MAYEKAWA
CHILE S.A.C.E I., RUT 96.538.860-5, representada por don Yasufumi Fukumoto,
RUT 23.072.701-5, Gerente General, con domicilio en Cordillera N°331 Modulo
D14, Quilicura, Santiago, en adelante indistintamente MAYEKAWA CHILE o el
“Comprador”; por una parte; y por la otra, SOC.P.R.O MONTAJES INDUSTRIALES
LTDA. RUT 76.935.200-7, representado por la Sr. Amado Henríquez Roa, RUT
11.275.646-9 con domicilio en Camino el vaticano lote B1, ciudad de Rancagua,
y en adelante el “Instalador”, se ha convenido el siguiente Contrato de
instalación:
PRIMERO: Antecedentes Generales
El Instalador es especialista en montaje de equipos de refrigeración
industrial
Por su parte, MAYEKAWA CHILE S.A.C.E I., es fabricante de equipos y
maquinaria, para, entre otras, la industria elaboradora y embotelladora de
bebidas.
SEGUNDO: Objeto
Por el presente instrumento MAYEKAWA CHILE compra al instalador, el Montaje
Equipo RSW, en perfecto estado de funcionamiento y libres de toda clase de
gravámenes, litigios y limitaciones al dominio, respondiendo el Vendedor de la
evicción; los que se individualizan en la Propuesta Técnico Económica,
MYCOM TECNOLOGIA JAPONESA AL SERVICIO DE LA REFRIGERACION INDUSTRIALMAYEKAWA CHILE S.A.C.e I. Cordillera 331, Mod.D-14, Quilicura, Santiago, Chile Fono: (56 2) 739-0202 Fax:
(56 2) 739-2700 Página 1
(Referencia Anexo N°1) que se incluye en el Anexo N° 1 del presente Contrato,
el que firmado por los comparecientes forma parte integrante del presente
Contrato, al igual que todos los anexos debidamente firmado por las partes.
Las especificaciones técnicas y de calidad de cada uno de las máquinas y
equipos que conforman el Proyecto de Refrigeración (en adelante la
“Maquinaria” o el (los) “Equipo(s)”) constan en el Anexo N° 1 del presente
Contrato. Dicha Maquinaria es comprada por AGROINDUSTRIAL SANTA CRUZ LTDA.
(Cliente). A MAYEKAWA CHILE, para ser montadas, instaladas y puestas en marcha
en Camino chinquihue sn km 12.
En el señalado Anexo N° 1 las partes han singularizado los accesorios y
equipos (en adelante los “Equipos”), indicando las especificaciones técnicas y
de calidad de los mismos, todos los cuales están incluidos en la presente
Contrato.
Igualmente, en el Anexo N° 1 constan los planos de los equipos así como los
planos correspondientes a la ubicación en que serán instalados y puestos en
marcha en virtud de lo convenido en el presente Contrato.
Finalmente, en el Anexo N° 1 consta la carta Gantt del Contrato.
TERCERO: Precio y Forma de pago
El precio y forma de pago de la presente venta constan en el Anexo N° 2 del
Contrato.
Página de 22 MYCOM TECNOLOGIA JAPONESA AL SERVICIO DE LA REFRIGERACION INDUSTRIALMAYEKAWA CHILE S.A.C.e I. Cordillera 331, Mod.D-14, Quilicura, Santiago, Chile Fono: (56 2) 739-0202 Fax:
(56 2) 739-2700 Página 2
2
CUARTO: Entrega(s)
La(s) fecha(s) y modalidad(es) de entrega de los equipos que es objeto del
presente Contrato, ha(n) sido convenida(s) por las partes en el Anexo N° 3.
QUINTO: Mora, Simple retardo o Incumplimiento de Contrato
El Instalador debe velar por el cumplimiento de el(los) plazo(s) de entrega
convenido(s) en el Anexo N° 3 y/o cumplir las especificaciones técnicas y/o de
calidad convenidas en el Contrato.
SEXTO: Garantías
La(s) garantía(s) para el fiel cumplimiento del presente Contrato, se
establece(n) en el Anexo Nº 2 del mismo, la(s) que deberá(n) ser entregada(s)
con los estados de pago, según se establece también en el Anexo N° 2 del
Contrato.
SÉPTIMO: Responsabilidad y Personal
El Instalador deberá responder por todos los perjuicios, daños, pérdidas y
lesiones, personales y materiales que sufran MAYEKAWA CHILE y/o terceros, por,
como consecuencia o durante la ejecución del Contrato, cualquiera que sea su
magnitud y naturaleza, debiendo proceder a su íntegra reparación y/o
Página de 22 MYCOM TECNOLOGIA JAPONESA AL SERVICIO DE LA REFRIGERACION INDUSTRIALMAYEKAWA CHILE S.A.C.e I. Cordillera 331, Mod.D-14, Quilicura, Santiago, Chile Fono: (56 2) 739-0202 Fax:
(56 2) 739-2700 Página 3
3
restitución. Asimismo, responderá solidariamente con sus respectivos
trabajadores o personal, Contratistas y sus trabajadores o personal, así como
con los sub contratistas y su personal, si los hubiere.
Además, el Instalador será responsable de cumplir y hacer cumplir a su
personal las normas Medio Ambientales de planta AGROINDUSTRIAL SANTA CRUZ
LTDA. Debiendo adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio
ambiente y no malgastar los recursos naturales, así como también un manejo de
residuos eficaz en los servicios a realizar.
Las partes dejan expresa constancia que, el presente Contrato implica trabajo
bajo régimen de subcontratación y por tanto existe vínculo de subordinación,
dependencia y relación laboral entre MAYEKAWA CHILE y el Instalador. En
consecuencia, será responsabilidad del instalador el cumplimiento de las
disposiciones laborales, previsionales y tributarias que le afecten a él y a
sus trabajadores y contratistas y se obligan a dejar totalmente liberada e
indemne a MAYEKAWA CHILE de cualquier reclamo o demanda que pretenda
establecer dicha relación de subordinación y dependencia y hacer efectivas sus
consecuencias legales.
Asimismo, el Instalador será responsable de cumplir y hacer cumplir a su
personal las normas de orden, prevención de riesgos y seguridad que exigen
tanto la Ley, como los Reglamentos de MAYEKAWA CHILE, que el declara conocer y
aceptar y se obligan a cumplir.
Entre las normativas implementadas se debe cumplir con horarios de trabajo,
los cuales serán de lunes a viernes de 9:00 a 18:30 hr, llevándose un libro de
registro del ingreso de todo el personal subordinado y dependiente del
instalador, y será considerado una falta el llegar atrasado a obra ó retiro
anticipado de esta sin previa autorización del supervisor a cargo de MAYEKAWA
Página de 22 MYCOM TECNOLOGIA JAPONESA AL SERVICIO DE LA REFRIGERACION INDUSTRIALMAYEKAWA CHILE S.A.C.e I. Cordillera 331, Mod.D-14, Quilicura, Santiago, Chile Fono: (56 2) 739-0202 Fax:
(56 2) 739-2700 Página 4
4
CHILE, repetir tres veces esta falta será notificado con una carta de
amonestación, la cual será causa justificada para solicitar la suspensión de
contrato del trabajador subordinado y/o dependiente.
En caso que a pesar de lo señalado precedentemente, MAYEKAWA CHILE fuere
administrativamente requerida o judicialmente demandada para pagar alguna
prestación o indemnización derivada de las obligaciones señaladas en esta
cláusula, estará facultada para con el solo mérito de la notificación del
respectivo requerimiento administrativo o de la correspondiente demanda
judicial, retener cualquier suma que adeude el Instalador por cualquier
concepto, hasta la completa resolución del caso mediante sentencia judicial
firme y ejecutoriada. En caso que en dicha sentencia, MAYEKAWA CHILE se
viere obligada a pagar alguna de las mencionadas prestaciones o
indemnizaciones, podrá hacerlo en todo o parte con el dinero retenido,
debiendo el Vendedor en cualquier caso restituirle todo lo pagado por ella sin
utilizar la señalada retención.
Sin perjuicio de lo anterior, el Instalador otorga además en este acto a
MAYEKAWA CHILE, mandato irrevocable en los términos del artículo 241 del
Código de Comercio (que continuará vigente aun en caso de muerte del Vendedor
persona natural o término de la sociedad, en su caso, cualquiera que sea la
causa por la cual ello ocurra), para pagar a los trabajadores asignados a la
ejecución del presente Contrato o en su caso a las instituciones
correspondientes, con el dinero retenido al Vendedor y en su representación,
las obligaciones laborales y previsionales correspondientes a dichos
trabajadores.
Página de 22 MYCOM TECNOLOGIA JAPONESA AL SERVICIO DE LA REFRIGERACION INDUSTRIALMAYEKAWA CHILE S.A.C.e I. Cordillera 331, Mod.D-14, Quilicura, Santiago, Chile Fono: (56 2) 739-0202 Fax:
(56 2) 739-2700 Página 5
5
Será facultativo para MAYEKAWA CHILE ejercer el mandato señalado
precedentemente, por lo que no tendrá responsabilidad de ningún tipo respecto
del Instalador o de terceros, por el hecho de no ejercerlo, así como de la
obligación de rendir cuenta.
OCTAVO: Responsabilidades de contratista.
MAYEKAWA CHILE mediante el presente contrato el instalador se adjudica las
siguientes responsabilidades tácitas.
1.- Apoyo en la puesta en marcha y marcha blanca del sistema de refrigeración.
2.- Será responsabilidad del instalador cumplir fielmente las instrucciones
realizadas por el coordinador que será asignado por MAYEKAWA CHILE
independientemente que sean modificaciones no indicadas en los planos de
fabricación.
3.- Los elementos de seguridad que el instalador entregue a sus subordinados
debe ser de buena calidad, para la especialidad de los trabajos a realizar.
Además de ropa apropiada para la correcta ejecución de los trabajos y la
debida identificación de la empresa por ambos costados.
4.- MAYEKAWA CHILE y Cooperativa agrícola y lechera la unión Ltda. Se
encuentran en pleno derecho de expulsar a cualquier persona que se sorprenda
Página de 22 MYCOM TECNOLOGIA JAPONESA AL SERVICIO DE LA REFRIGERACION INDUSTRIALMAYEKAWA CHILE S.A.C.e I. Cordillera 331, Mod.D-14, Quilicura, Santiago, Chile Fono: (56 2) 739-0202 Fax:
(56 2) 739-2700 Página 6
6
hurtando en la planta actual en funcionamiento y se negara el derecho de
readmisión.
5.- Los presupuestos y valores indicados que se encuentran en Anexos N°1 y
N°2, contemplan entrega de montaje de planta para tener buen funcionamiento de
esta. No se aceptarán cobros adicionales por trabajos no contemplados, en las
cotizaciones de Anexo N°1.
6.- El instalador deberá proveer de un lugar seguro el resguardo de sus
herramientas, se solicitara como mínimo un bodeguero para la administración y
resguardo de estas.
7.- El instalador se debe responsabilizar de los equipos entregados por
MAYEKAWA CHILE para su instalación. Cualquier daño ocurrido a estos por mala
manipulación ó indebida instalación deberá ser descontado de los pagos a
realizar. Las maniobras con grúas son de responsabilidad del MAYEKAWA CHILE y
los daños que se produzcan por estas maniobras serán de su responsabilidad.
8.- MAYEKAWA CHILE no se responsabilizará por hurtos dentro de las faenas, el
instalador deberá velar por el resguardo de sus equipos y herramientas.
9.- Dentro de los presupuestos indicados en Anexo N°1, el instalador debe
contemplar todo tipo de conexiones, flangues, soldaduras y materiales para la
instalación de equipos y piping. MAYEKAWA CHILE se desliga de todo tipo de
responsabilidad debido al hecho de adquirir un montaje llave en mano. El
suministro de válvulas de Amoníaco, glicol y elementos de control será
responsabilidad de MAYEKAWA CHILE para hacer entrega al instalador en buen
estado.
11.- MAYEKAWA CHILE se adjudica la responsabilidad de velar por la calidad de
los materiales a ser utilizado en montaje, si estos no cumplen con los
estándares de calidad nuestros, se solicitará al instalador que los reemplace,
no se aceptarán protestas ante estas situaciones. (Ejemplo: No se aceptarán
fitting de procedencia asiática para el caso de la red de amoníaco)
Página de 22 MYCOM TECNOLOGIA JAPONESA AL SERVICIO DE LA REFRIGERACION INDUSTRIALMAYEKAWA CHILE S.A.C.e I. Cordillera 331, Mod.D-14, Quilicura, Santiago, Chile Fono: (56 2) 739-0202 Fax:
(56 2) 739-2700 Página 7
7
12.- El instalador será responsable de todo tipo de transporte de los equipos
tales como válvulas, estanques, bombas, etc desde las distintas fábricas hasta
la obra y/u otro destino de fabricación.
“En el caso que existan modificaciones sustánciales en los trabajos habrá una instancia de
discusión entre las partes en la cual se expondrá dichos cambios, y otros en los cuales se pudieran
disminuir costos”.
NOVENO: Seguros
MAYEKAWA CHILE contara con todos los seguros y resguardos que de acuerdo a su
experiencia considere necesarios de acuerdo a las características del
Contrato. En cualquier caso, los daños, perjuicios y lesiones derivados de la
ejecución del presente Contrato, que sufran MAYEKAWA CHILE y/o terceros, y/o
el Instalador en su caso, deberán estar asegurados por toda la vigencia del
mismo, a lo menos con las pólizas señaladas en el Anexo N° 5 de este Contrato.
Los seguros contratados en ningún caso restringirán cualquier obligación del
Instalador bajo el presente Contrato, ni tampoco limitarán sus obligaciones
y/o responsabilidades al monto cubierto por tales seguros. De igual modo, todo
monto indemnizable que sobrepase los límites de responsabilidad establecidos
en los seguros, así como los eventos no cubiertos por los seguros y los
deducibles asociados a los mismos, serán de exclusivo cargo y costo del
Instalador. MAYEKAWA CHILE podrá retener y pagar o cobrar las respectivas
sumas, en todo o parte, haciendo efectivas las garantías del Contrato,
reteniéndolas de cualquier monto que adeude al Instalador por cualquier
concepto y/o cobrándolas directamente.
Página de 22 MYCOM TECNOLOGIA JAPONESA AL SERVICIO DE LA REFRIGERACION INDUSTRIALMAYEKAWA CHILE S.A.C.e I. Cordillera 331, Mod.D-14, Quilicura, Santiago, Chile Fono: (56 2) 739-0202 Fax:
(56 2) 739-2700 Página 8
8
Lo estipulado en esta cláusula, ha sido y es esencial para MAYEKAWA CHILE para
la celebración y vigencia de este Contrato, por lo que su incumplimiento se
considerará una infracción grave de las obligaciones del Instalador.
DÉCIMO: Prohibición de Ceder
El Instalador no podrá ceder ni transferir el presente Contrato a ningún
título.
UNDÉCIMO: Coordinadores
Será Coordinador MAYEKAWA CHILE del Contrato el Sr. Daniel Faúndez, quien se
desempeña como Gerente encargado de la administración del Contrato.
Será Coordinador de SOC.P.R.O MONTAJES INDUSTRIALES LTDA del Contrato el Sr.
Amado Henriquez, quien se desempeña como Responsable de final del contrato,
quien será el interlocutor válido por el Instalador y a quien MAYEKAWA CHILE
podrá entregar todas las comunicaciones e instrucciones relativas al Contrato,
quedando facultado por el Vendedor para recibirlas y tomar conocimiento en su
representación, para todos los efectos legales.
DUODÉCIMO: Arbitraje
Página de 22 MYCOM TECNOLOGIA JAPONESA AL SERVICIO DE LA REFRIGERACION INDUSTRIALMAYEKAWA CHILE S.A.C.e I. Cordillera 331, Mod.D-14, Quilicura, Santiago, Chile Fono: (56 2) 739-0202 Fax:
(56 2) 739-2700 Página 9
9
Cualquier dificultad o controversia que se produzca entre las Partes respecto
de la aplicación, interpretación, duración, validez o ejecución de este
Contrato, sus documentos complementarios o modificaciones, o por cualquier
otra causa relacionada con este Contrato, será sometida a arbitraje conforme
al Reglamento Procesal de Arbitraje Comercial Internacional del Centro de
Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, vigente al momento
de su inicio.
Para estos efectos, las partes confieren poder especial irrevocable a la
Cámara de Comercio de Santiago A.G., para que, a solicitud escrita de
cualquiera de ellas, designe al árbitro mixto de entre los abogados
integrantes del cuerpo arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de
Santiago. Cada una de las partes tendrá el derecho potestativo de recusar, sin
expresión de causa y por una sola vez, al árbitro designado por la Cámara de
Comercio de Santiago A.G.
El arbitraje será en idioma castellano, siendo aplicable la legislación de la
República de Chile.
Contra las resoluciones del árbitro no procederá recurso alguno, por lo que
las partes renuncian expresamente a ellos. El árbitro estará especialmente
facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y/o
jurisdicción.
Página de 22 MYCOM TECNOLOGIA JAPONESA AL SERVICIO DE LA REFRIGERACION INDUSTRIALMAYEKAWA CHILE S.A.C.e I. Cordillera 331, Mod.D-14, Quilicura, Santiago, Chile Fono: (56 2) 739-0202 Fax:
(56 2) 739-2700 Página 10
10
DÉCIMO TERCERO: Comunicaciones
Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula Duodécima, toda comunicación
por escrito entre las partes, deberá ser dirigida a los siguientes domicilios:
Si a MAYEKAWA CHILE:
Sr. DANIEL FAUNDEZ
Dirección comercial Cordillera N° 331 Modulo D14, Quilicura,
Santiago
Fono comercial 56-02-7390202
Si a SOC.P.R.O MONTAJES INDUSTRIALES LTDA:
Sr. AMADO HENRIQUEZ
Dirección comercial Camino el vaticano lote B1, ciudad de Rancagua
Fono comercial
DÉCIMO CUARTO: Domicilio
Para todos los efectos legales derivados del Contrato, las partes fijan
domicilio en la ciudad y comuna de Santiago, República de Chile y se someten a
la jurisdicción del tribunal arbitral señalado.
DÉCIMO QUINTO: Ejemplares
El presente Contrato se firma en tres ejemplares originales de idéntico tenor,
quedando dos en poder de MAYEKAWA CHILE y uno en poder del Instalador.
Página de 22 MYCOM TECNOLOGIA JAPONESA AL SERVICIO DE LA REFRIGERACION INDUSTRIALMAYEKAWA CHILE S.A.C.e I. Cordillera 331, Mod.D-14, Quilicura, Santiago, Chile Fono: (56 2) 739-0202 Fax:
(56 2) 739-2700 Página 11
11
Yasufumi YukumotoMAYEKAWA CHILE S.A.C.E.I
AMADO HENRIQUEZSOC.P.R.O MONTAJES INDUSTRIALES LTDA
Página de 22 MYCOM TECNOLOGIA JAPONESA AL SERVICIO DE LA REFRIGERACION INDUSTRIALMAYEKAWA CHILE S.A.C.e I. Cordillera 331, Mod.D-14, Quilicura, Santiago, Chile Fono: (56 2) 739-0202 Fax:
(56 2) 739-2700 Página 12
12
ANEXO N° 1
1. ORDEN DE COMPRA ASOCIADA A CONTRATO.
Orden de compra N° 50321, por un monto de $ 12.500.000 + IVA
2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD DE LOS EQUIPOS
Montaje RSW.
Yasufumi Yukumotop. MAYEKAWA CHILE S.A.C.E.I
Amado Henriquez.
SOC.P.R.O MONTAJES INDUSTRIALES LTDA
Página de 22 MYCOM TECNOLOGIA JAPONESA AL SERVICIO DE LA REFRIGERACION INDUSTRIALMAYEKAWA CHILE S.A.C.e I. Cordillera 331, Mod.D-14, Quilicura, Santiago, Chile Fono: (56 2) 739-0202 Fax:
(56 2) 739-2700 Página 13
13
ANEXO N° 2
PRECIO
El precio total de la presente Compraventa es la suma de $ El Precio se
desglosa de la siguiente forma:
Por un monto de $ 12.500.000 + IVA
Montaje túnel de congelados estáticos.
FORMA DE PAGO
50% Con orden de compra.
50% Contra entrega.
Yasufumi Yukumoto MAYEKAWA CHILE S.A.C.E.I
Página de 22 MYCOM TECNOLOGIA JAPONESA AL SERVICIO DE LA REFRIGERACION INDUSTRIALMAYEKAWA CHILE S.A.C.e I. Cordillera 331, Mod.D-14, Quilicura, Santiago, Chile Fono: (56 2) 739-0202 Fax:
(56 2) 739-2700 Página 14
14
Amado HenriquezSOC.P.R.O MONTAJES INDUSTRIALES LTDA
Página de 22 MYCOM TECNOLOGIA JAPONESA AL SERVICIO DE LA REFRIGERACION INDUSTRIALMAYEKAWA CHILE S.A.C.e I. Cordillera 331, Mod.D-14, Quilicura, Santiago, Chile Fono: (56 2) 739-0202 Fax:
(56 2) 739-2700 Página 15
15
ANEXO Nº 3
RECEPCIÓN CONFORME
La entrega del montaje de los equipos al Comprador deberá ser en forma parcial
de acuerdo a los plazos señalados en la Carta Gantt, la cual forma parte
integrante del Anexo N° 1 del Contrato, una vez que los equipos se encuentren
montados e instalados y en perfecto estado conforme a sus especificaciones
técnicas y de calidad de este contrato.
El Instalador efectuará la descarga de los equipos en la Planta de
AGROINDUSTRIAL SANTA CRUZ LTDA. considerando todos los equipos y personal que
sean necesarios para dicha faena, bajo su directa y exclusiva responsabilidad.
El precio de la venta incluye todos los gastos de viaje, traslados,
alimentación y alojamiento de dichos técnicos, de manera que MAYEKAWA CHILE no
pagará suma alguna adicional por este concepto.
MAYEKAWA CHILE a través de AGROINDUSTRIAL SANTA CRUZ LTDA. Proporcionará al
personal del Instalador, además de todas las instalaciones sanitarias a que
tienen acceso sus Contratistas y Proveedores, un espacio conveniente y
suficiente para el almacenaje bajo su responsabilidad y custodia de pequeñas
partes o piezas y herramientas de trabajo.
Yasufumi Yukumoto
Página de 22 MYCOM TECNOLOGIA JAPONESA AL SERVICIO DE LA REFRIGERACION INDUSTRIALMAYEKAWA CHILE S.A.C.e I. Cordillera 331, Mod.D-14, Quilicura, Santiago, Chile Fono: (56 2) 739-0202 Fax:
(56 2) 739-2700 Página 16
16
MAYEKAWA CHILE S.A.C.E.I
Amado
Henriquez.
SOC.P.R.O MONTAJES INDUSTRIALES LTDA
ANEXO N° 4
GARANTÍAS
1.- El Instalador otorga una garantía de 12 meses después de funcionamiento de
equipos. Contra eventuales defectos de instalación, otros puntos y condiciones
serán conforme a nuestro certificado de garantía que incluyen las unidades.
Yasufumi YukumotoMAYEKAWA CHILE S.A.C.E.I
Página de 22 MYCOM TECNOLOGIA JAPONESA AL SERVICIO DE LA REFRIGERACION INDUSTRIALMAYEKAWA CHILE S.A.C.e I. Cordillera 331, Mod.D-14, Quilicura, Santiago, Chile Fono: (56 2) 739-0202 Fax:
(56 2) 739-2700 Página 17
17
Amado
Henriquez.
SOC.P.R.O MONTAJES INDUSTRIALES LTDA
Página de 22 MYCOM TECNOLOGIA JAPONESA AL SERVICIO DE LA REFRIGERACION INDUSTRIALMAYEKAWA CHILE S.A.C.e I. Cordillera 331, Mod.D-14, Quilicura, Santiago, Chile Fono: (56 2) 739-0202 Fax:
(56 2) 739-2700 Página 18
18
ANEXO N° 5
SEGUROS
El instalador deberá contar con todos los seguros y resguardos que de acuerdo a su
experiencia considere necesarios de acuerdo a las características del Contrato. En
cualquier caso, los daños, perjuicios y lesiones a terceros derivados de la
ejecución del Contrato, así como los daños y lesiones que sufran AGROINDUSTRIAL
SANTA CRUZ LTDA. y/o el Vendedor en su caso, deberán estar asegurados por toda la
vigencia del mismo, debiendo a lo menos contratar:
a) Seguros que protejan los bienes del Vendedor y otros: El Vendedor deberá
contratar los seguros adecuados para amparar los daños físicos o pérdidas que
puedan sufrir sus propios activos destinados a la ejecución del Contrato, así
como los de sus subcontratistas y en general de los contratistas y ejecutantes
de especialidades, como por ejemplo, sin que la enumeración sea taxativa,
maquinarias, construcciones temporales, herramientas y cualquier otro tipo de
bienes, tanto de propiedad de los anteriores, como en leasing, comodato o
arrendados.
b) Seguro de Accidentes Personales: El Vendedor deberá contratar una Póliza de
Accidentes Personales, según condicionado a la POL 1 92 026, para su
personal, sus subcontratistas y en general de los contratistas y
ejecutantes de especialidades, que operen en el Contrato, restringida a
los accidentes que ocurran mientras desarrollan las actividades propias de
su trabajo, es decir la cobertura se inicia desde el momento en que el
Página de 22 MYCOM TECNOLOGIA JAPONESA AL SERVICIO DE LA REFRIGERACION INDUSTRIALMAYEKAWA CHILE S.A.C.e I. Cordillera 331, Mod.D-14, Quilicura, Santiago, Chile Fono: (56 2) 739-0202 Fax:
(56 2) 739-2700 Página 19
19
trabajador asignado al Contrato sale de su casa habitación y se mantiene
durante todo el tiempo que dure la jornada, aún durante los viajes
intermedios y termina cuando el asegurado está de regreso en su casa
habitación.
Cobertura mínima: Por plan y persona
Muerte (Plan A) e Incapacidad Total y permanente (Plan B)
Plan A = UF 1.000 Plan B = UF 1.000
Condiciones Generales: Según POL 1 92 026.
Condiciones Especiales que a lo menos se deben incluir:
Accidentes motivados o derivados de movimientos sísmicos de
cualquier grado.
Cubrir empleados no menores de 18 años y no mayores de 65 años.
Trabajos en altura o subterráneo, y el eventual uso de explosivos.
Amparar accidentes ocurridos en el trayecto directo, de ida o
regreso, entre la habitación y el lugar de trabajo.
Amparar Conmociones civiles y Motines.
II
El Vendedor deberá contratar los seguros manteniéndolos por toda la vigencia del
Contrato y sus renovaciones o prórrogas. Para estos efectos, deberá entregar a
Página de 22 MYCOM TECNOLOGIA JAPONESA AL SERVICIO DE LA REFRIGERACION INDUSTRIALMAYEKAWA CHILE S.A.C.e I. Cordillera 331, Mod.D-14, Quilicura, Santiago, Chile Fono: (56 2) 739-0202 Fax:
(56 2) 739-2700 Página 20
20
MAYEKAWA CHILE para su aprobación, antes de la fecha de inicio del Contrato, copia
de las pólizas contratadas conforme a las estipulaciones establecidas en este
instrumento y en el respectivo Contrato que forma parte de estas Bases como Anexo
de las mismas.
Igualmente, deberá entregar a MAYEKAWA CHILE para su aprobación, copia de las
pólizas que cubran actividades, bienes y personal de contratistas, subcontratistas
y ejecutantes de especialidades, que, de acuerdo a las características de la Obra,
no sean contratadas antes del inicio de la misma, sino durante su ejecución; antes
del inicio de dichas actividades.
En consecuencia, será obligación del Vendedor entregar a MAYEKAWA CHILE en forma
oportuna e íntegra, todos los antecedentes que acrediten la debida contratación de
los seguros mencionados en la forma y plazo indicados, ya que no podrá comenzar,
ni permitirá que sus dependientes y subcontratistas o agentes comiencen la
prestación de los servicios objeto del Contrato, hasta que todos los seguros se
encuentren aprobados y aceptados previamente por MAYEKAWA CHILE.
Todos los seguros contratados, deberán incluir en forma expresa las siguientes
cláusulas especiales:
1- Pago de prima al contado ante la Compañía de Seguros, debidamente certificada
por los aseguradores.
2.- Renuncia al derecho de subrogación en contra de MAYEKAWA CHILE.
3.- Póliza sujeta a rehabilitación automática de la suma asegurada, cuando
corresponda.
Página de 22 MYCOM TECNOLOGIA JAPONESA AL SERVICIO DE LA REFRIGERACION INDUSTRIALMAYEKAWA CHILE S.A.C.e I. Cordillera 331, Mod.D-14, Quilicura, Santiago, Chile Fono: (56 2) 739-0202 Fax:
(56 2) 739-2700 Página 21
21
4.- Prohibición de modificar, cancelar o anular la póliza, aún por falta de pago
de prima por toda la vigencia efectiva del contrato, sin previo aviso del
Asegurador a MAYEKAWA CHILE, con un mínimo de sesenta días, por carta
certificada enviada al domicilio de MAYEKAWA CHILE.
5.- Que estas pólizas se mantengan vigentes hasta el término efectivo del
presente Contrato.
Las pólizas deberán considerar como terceros y como propiedad de terceros, a
AGROINDUSTRIAL SANTA CRUZ LTDA Sus filiales, coligadas, subsidiarias y
empresas relacionadas y a los empleados y contratistas de todas las anteriores,
así como a la propiedad pública.
Página de 22 MYCOM TECNOLOGIA JAPONESA AL SERVICIO DE LA REFRIGERACION INDUSTRIALMAYEKAWA CHILE S.A.C.e I. Cordillera 331, Mod.D-14, Quilicura, Santiago, Chile Fono: (56 2) 739-0202 Fax:
(56 2) 739-2700 Página 22
22