CONTRATO RP - HUANCAYO - DOCE.03 - CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE SANTA ROSA SAC OK.docx

download CONTRATO RP - HUANCAYO  - DOCE.03 - CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE SANTA ROSA SAC OK.docx

of 55

Transcript of CONTRATO RP - HUANCAYO - DOCE.03 - CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE SANTA ROSA SAC OK.docx

  • 7/25/2019 CONTRATO RP - HUANCAYO - DOCE.03 - CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE SANTA ROSA SAC OK.docx

    1/55

    SUBCONTRATO DE OBRA A SUMA ALZADA PARA LA EJECUCIN DE

    NIVELACION Y ASFALTADO DE ESTACIONAMIENTO EN REAL PLAZA HUANCAYO

    Conste por el presente documento el Contrato de Obra que celebran de una parte DOCE.03 Arquit!tur"# C$%&tru!!i'% SAC, con RUC N(. )0*+,-)++/, con domicilio en C" A"1$)23 O4i!i%" 30),Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por suGerente General, seor M"r!$ A%t$%i$ T"4ur Ari"&, identificado con DNI N(. 0-+*2+*+, segn poderesinscritos en la P"rti5" E!tr'%i!" N(. +)+*)23,, del egistro de Personas !ur"dicas de Lima, a quienen adelante se le denominar# LA CONTRATISTA y de la otra parte, CONSTRUCTORA YTRANSPORTE SANTA ROSA SAC, con RUC N(.)000+*/,+, con domicilio en MZA. P LOTE. ) A.V.P6UE INDUSTRIAL EL ASESOR, Distrito ATE Provincia y Departamento de L$%&, debidamenterepresentada por su Gerente General, seor PERCY ANIBAL VERASTE7UI ORTE7A identificado con

    DNI N(. )++)3*+3, segn poderes inscritos en la P"rti5" E!tr'%i!" N(. +33/,+)-, del egistro dePersonas !ur"dicas de Lima, a quien en adelante se le denominar# LA SUBCONTRATISTA, en lost'rminos y condiciones siguientes(

    CL8USULA PRIMERA9 ANTECEDENTES

    LA CONTRATISTA es una persona )ur"dica de derec*o privado organi+ada como sociedad annimaCerrada cuyo ob)eto social, es desarrollar actividades de arquitectura, construccin, remodelacin yafines, LA CONTRATISTA, a solicitud del cliente est# encargado de e)ecutar la NIVELACION YASFALTADO DE ESTACIONAMIENTO EN REAL PLAZA HUANCAYO en el predio u:i!"5$ % A;.Frr$!"rri N< +03* Di&trit$ # Pr$;i%!i" 5 Hu"%!"#$, Departamento de !un"n, cuya #rea, linderos y

    medidas perim'tricas se encuentran inscritos en la Partida -lectrnica ./0 1213445, de la Oficinaegistral de 6uancayo0 Para esto, se deber#n reali+ar los traba)os de nivelacin, perfilado, conformacinde base, imprimado y asfaltado 7en adelante la 8O9&:;0

    303 LA CONTRATISTA, *a suscrito un contrato para la contratista principal, en adelante -L CL$-.

  • 7/25/2019 CONTRATO RP - HUANCAYO - DOCE.03 - CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE SANTA ROSA SAC OK.docx

    2/55

    forma parte del proyecto para la e)ecucin de la O9&, y sus alcances, *abiendo evaluado elproyecto conforme a los mismos, as" como a las respuestas de consultasen la visita al lugar deobra que reali+0 Por lo tanto LA SUBCONTRATISTA se declara capa+ de e)ecutar lasprestaciones a su cargo, derivadas de este contrato, en el tiempo lugar y modo establecidos poreste instrumento y sus ane=os, y renuncia a presentar cualquier reclamo basado en el

    desconocimiento de tales condiciones, contenidos en las distintas Cl#usulas de este Contrato y enlos &ne=os del mismo, todos los cuales *a tenido en consideracin para aceptar la retribucin ydem#s t'rminos pactados en el presente contrato, si y solo s" el reclamo sea fundamentado que noe=iste informacin en la documentacin entregada por LA CONTRATISTA0

    304 LA SUBCONTRATISTA declara y reconoce, que en adicin a lo indicado en la cl#usularelacionada al ob)eto del contrato, en forma simult#nea con la O9& se desarrollar# en el prediootras obras correspondientes a la misma, las cuales ser#n reali+adas directamente por losproveedores o terceros contratistas con la coordinacin de LA SUBCONTRATISTA para laimplementacin, acondicionamiento y equipamiento de la O9&, cuyos bienes muebles ser#nadquiridos directamente por EL CLIENTE, conforme se describe de la Cl#usula D'cimo Se=ta del

    presente contrato0

    1.5 LA SUBCONTRATISTA, LA CONTRATISTA, declaran que forman parte de este instrumento encalidad de ane=os los siguientes documentos(

    &rquitectura( Plano de Planta, Lamina &0 6?O, G30 13

    ;0

    7=iv; Declaracin !urada de Cumplimiento a la .ormativa de Seguridad y Salud en el

  • 7/25/2019 CONTRATO RP - HUANCAYO - DOCE.03 - CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE SANTA ROSA SAC OK.docx

    3/55

    7=vi; Procedimientos m"nimos de Seguridad y Salud en Obra 7&ne=o ./ 2;

    Los &ne=os antes mencionados forman parte integrante del presente contrato y de plenocumplimiento de LA SUBCONTRATISTA0

    Las partes acuerdan que los &ne=o , 3, 35, 21 y 23 antes citados, ser#n elaborados por LASUBCONTRATISTAen un pla+o de siete 71F; d"as a partir de la suscripcin del contrato, las quedeber#n estar debidamente suscritas por la misma y por EL CLIENTEen seal de aprobacin dedic*os documentos0

    CL8USULA SE7UNDA9 OBJETO

    Por el presente contrato, LA CONTRATISTA contrata a LA SUBCONTRATISTA y LASUBCONTRATISTAacepta dic*a contratacin para la e)ecucin de todas las partidas de la O9&descritas en el presupuesto, que son las que se detallan en el &ne=o 31, por ser un Contrato a Suma

    &l+ada, para obtener como resultado final la O9&, de acuerdo a los planos referidos en los &ne=os delpresente contrato, vale decir y sin que esta enumeracin sea restrictiva, la primera contrata a la segundapara que 'sta ltima se encargue de la reali+acin de los servicios de suministro y transporte demateriales, construccin de Pavimentacin con &sfalto para la O9&, de acuerdo a los planos el plano dedistribucin de arquitectura contenidos en los ane=os citados en esta Cl#usula *asta su entrega asatisfaccin de EL CLIENTE, conforme a los planos correspondientes, en el pla+o indicado en la Cl#usulaIuinta del presente contrato0

    LA SUBCONTRATISTAdeber# e)ecutar la obra de conformidad con lo previsto en este contrato y lalegislacin aplicable, debiendo comen+ar la e)ecucin de la O9& en la fec*a que se estipula en elnumeral A0> de la Cl#usula Iuinta del presente contrato0

    LA SUBCONTRATISTAse obliga a e)ecutar lo acordado en el primer p#rrafo de esta Cl#usula, poniendoa disposicin su organi+acin, e=periencia t'cnica y capacidad para equipar la obra con personal e=pertode obreros, materiales, *erramientas e insumos y el equipo de construccin que sea necesario0

    La construccin de la O9& ser# efectuada por LA SUBCONTRATISTA, de acuerdo al plano dearquitectura entregado por EL CLIENTE, antes del inicio de la e)ecucin de la O9&0 LASUBCONTRATISTAdeclara *aber recibido la documentacin b#sica antes de la e)ecucin de la O9&,Orden de prelacin de la documentacin del presente contrato(

    @ Planos descritos l"neas arriba

    @ Presente contrato@ Presupuesto detallado0

    @ Cronograma de obra0

    @ .otificaciones0

    CL8USULA TERCERA9 ALCANCES

    >03 Los alcances del servicio de construccin ser#n los siguientes(

    7i; -)ecucin de las partidas y obras descritas en el presupuesto aprobado, el cual en calidad de&ne=o 31 forma parte integrante de este contrato, para cumplir con la e)ecucin a cabalidad delo solicitado en los planos de arquitectura entregados por LA CONTRATISTA, pla+o y dem#s

    >

  • 7/25/2019 CONTRATO RP - HUANCAYO - DOCE.03 - CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE SANTA ROSA SAC OK.docx

    4/55

    condiciones establecidas en los instrumentos detallados en el numeral 30 del presentecontrato0

    7ii; Direccin 0> Los &ne=os de este contrato y los alcances descritos en el numeral >03 no son e=cluyentes, entodo caso son sumatorios, estando LA SUBCONTRATISTAobligada a cumplir con todos lost'rminos, condiciones y especificaciones del presente contrato y los contenidos en los &ne=os queforman parte de 'ste0

    -l plano de arquitectura ser# tratado por LA CONTRATISTA como documentos de 8alcance:7JscopeJ; los cuales indican los alcances generales de la Obra en t'rminos del concepto de diseoarquitectnico, las dimensiones generales, LA SUBCONTRATISTAreconoce que en su calidad dedocumento de alcance, el plano no necesariamente indican o describen todos los elementosrequeridos para la reali+acin total y terminacin debida de la Obra0 LA CONTRATISTAse obligaa proporcionar todos los elementos requeridos para la terminacin debida de la Obra y lo que nose describe en el presupuesto de obra aprobado que forma parte de los ane=os del presentecontrato, ser# considerado como costo adicional al mismo y siempre de acuerdo a los equisitosLegales y normas locales y de acuerdo a las buenas pr#cticas de ingenier"a y construccin0 &opcin de LA PROPIETARIA podr#n prepararse Planos y -specificaciones del Contrato conposterioridad a la fec*a de firma de este Contrato en los que se detallen de manera m#s espec"ficaciertos requisitos de la Obra para el desempeo de la misma por parte de LA SUBCONTRATISTAen el entendido, sin embargo, de que EL CLIENTEno estar# obligada a emitir dic*os documentosadicionales0

    CL8USULA CUARTA9 MODALIDAD DE CONTRATACIN

    3 -l presente contrato se rige ba)o la modalidad de Suma &l+ada, por consiguiente LACONTRATISTA se obliga a la construccin de la O9& segn el plano de arquitectura entregadopara construccin, pla+os, alcances, presupuesto y condiciones establecidos en el presentecontrato y sus ane=os, con la e=cepcin prevista en la cl#usula vig'simo s'ptima del presentecontrato0

    2 EL CLIENTEpuede establecer por necesidad o conveniencia la reduccin de la cantidad de obra aser e)ecutada por LA CONTRATISTA, al que se le denominar# 8Deductivo:0 & la que LA

    CONTRATISTAtraspasara del mismo modo a LA SUBCONTRATISTA0 -sta decisin no podr# sercuestionada por LA SUBCONTRATISTA0

    CL8USULA 6UINTA9 MONTO DEL CONTRATO Y PLAZO

    3 -l monto total pactado como retribucin para la e)ecucin del presente contrato es de SK0311,111011 7Mn %illn Oc*enta mil y 11K311 .uevos Soles; incluido el $mpuesto General a lasHentas, segn Coti+acin ./ 3A5@213A del 32K1K213A, el cual figura como ane=o de este contrato0

    Las partes acuerdan que, de conformidad con lo establecido por el Decreto Legislativo .E0 541 y

    en la esolucin de Superintendencia .E3>@2114KSM.&< y su modificatoria esolucin deSuperintendencia .E0 25>@2131KSM.&

  • 7/25/2019 CONTRATO RP - HUANCAYO - DOCE.03 - CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE SANTA ROSA SAC OK.docx

    5/55

    LA SUBCONTRATISTAabierta en el 9anco de la .acin, que 'ste en su oportunidad *ayaproporcionado previamente a LA CONTRATISTA0 -l importe de la retribucin pactada comprendesin que esta lista tenga el car#cter de ta=ativa la totalidad de las tareas necesarias para que laObra se materialice de acuerdo a su fin, en un todo de acuerdo con lo indicado en el presentecontrato y todos sus ane=os 7numeral 30 anterior;, necesarios para la total y satisfactoria

    culminacin de las obras contratadas0 &dem#s comprende los siguientes conceptos( Contratacinde seguros, supervisin t'cnica y mano de obra materiales, uso de equipos, repuestos,*erramientas, implementos e instalaciones temporales, transporte y movilidad del personal de LASUBCONTRATISTA, remuneraciones, vacaciones, beneficios sociales 7C

  • 7/25/2019 CONTRATO RP - HUANCAYO - DOCE.03 - CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE SANTA ROSA SAC OK.docx

    6/55

    -n tal virtud queda entendido que el pla+o para la e)ecucin y conclusin de todos los traba)oscontratados ser# de 51 d"as calendarios de acuerdo al Cronograma de Obra Global que se ad)untaen calidad de &ne=o 0 Las fec*as indicadas en el p#rrafo anterior, son inamovibles oimpostergables, salvo causas imputables a EL CLENTE, o que e=istan modificaciones yKoampliaciones de obra que *agan dif"cil cumplirse dentro de las fec*as indicadas en el p#rrafo

    anterior0

    CL8USULA SE=TA9 FORMA DE PA7O

    3 La forma de pago ser# por medio de valori+aciones de avance mensuales0 Cada treinta 7>1; d"ascalendarios o el d"a *#bil siguiente, LA SUBCONTRATISTApresentar# a LA CONTRATISTA, lavalori+acin de los traba)os e)ecutados en los ltimos treinta 7>1; d"as y el resumen acumulado delas valori+aciones usando para ello los formatos y procedimientos establecidos previamente7&.-O 2A, procedimiento de valori+acin;0 Cada Halori+acin 8%ensual: entregada tendr# comoane=os las constancias de pago de remuneraciones de todo el personal empleado para la

    e)ecucin de la obra por parte de LA SUBCONTRATISTA, as" como los pagos referentes abeneficios sociales, aportes sociales o a -SS&LMD, seguros de vida o de salud de sustraba)adores dependientes o no, pagos de seguro complementario de traba)o de riesgo y todo lossoportes de pagos establecidos por la legislacin laboral vigente aplicable a los empleados de LASUBCONTRATISTA y de sus Subcontratistas, si los llegase a *aber0 La entrega completa,oportuna y adecuada de esta informacin ser# condicin indispensable para la *abilitacin decualquier pago a reali+arse a favor de LA SUBCONTRATISTA0

    2 Las valori+aciones de obra ser#n formuladas y entregadas por LA SUBCONTRATISTAdos 72;d"as calendarios posteriores a la entrega de los avances de obra, e incluir#n los costos directos,reintegros por mano de obra0 De cada valori+acin se retendr# un monto igual al AN de cada

    valori+acin para crear un ondo de Garant"a que servir# a LA CONTRATISTApara utili+arlo en ellevantamiento de eventuales observaciones a los traba)os que desarrolle LA SUBCONTRATISTAdurante la e)ecucin de la Obra y que no sean subsanados, en un pla+o ra+onable, a pesar de*ab'rselo e=igido por EL CLIENTEpara pagar cualquier saldo a favor de LA CONTRATISTAen laliquidacin o como parte de la indemni+acin por cualquier incumplimiento por parte de LASUBCONTRATISTA, o por el incumplimiento de la entrega del Dossier inal de Obras0 Ladevolucin de la Letra de Cambio se reali+ar# a los noventa 751; d"as calendarios contados a partirde la suscripcin del &cta de recepcin provisoria de la Obra, sin Observaciones, contra entregade otra Letra de Cambio a favor de EL CLIENTEpor el saldo equivalente al fondo de Garant"a0Dic*a Letra de Cambio0 &simismo, previo a la devolucin del ondo de Garant"a, EL

    SUBCONTRATISTAdeber# remitir a LA CONTRATISTAla Constancia de .o &deudo a la Planillade los traba)adores destacados a la obra 7obreros y planta gerencial y administrativa; as" como laConstancia de .o &deudo de los proveedores yKo subcontratistas0

    La Letra de Cambio mencionada en el p#rrafo anterior, cubrir# durante el pla+o de su vigencia, quela O9& *aya sido entregada a satisfaccin de EL CLIENTE, en las condiciones y con ladocumentacin establecida en el presente Contrato0 Consecuentemente, si una o m#s de talesobligaciones yKo condiciones fueran incumplidas, cumplidas parcial, tard"a o defectuosamente yKosi LA CONTRATISTA detectara defectos en la construccin yKo se *ubieran utili+ado materialesdefectuosos, o causas similares, de ocurrir dic*as actos LA CONTRATISTA reali+ar# una

    liquidacin donde sealar# todas las obligaciones incumplidas, cumplidas parcial, tard"a odefectuosamente, los defectos en la construccin, los materiales defectuosos o causas similares,

  • 7/25/2019 CONTRATO RP - HUANCAYO - DOCE.03 - CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE SANTA ROSA SAC OK.docx

    7/55

    indicando la valori+acin de ello, la que ser# deducida de *acer efectiva la Letra de Cambio, cuyosaldo de e=istir ser# entregado a LA SUBCONTRATISTA0 Previo a la reali+acin de estadeduccin y e)ecucin de la Letra de Cambio, LA CONTRATISTAdeber# notificar por escrito tales*ec*os otorgando a LA CONTRATISTAun pla+o no menor de die+ 731; d"as calendarios, a fin deque LA SUBCONTRATISTA pueda subsanar o demostrar lo contrario, quedando e=presamente

    acordado que la subsanacin o correccin de los defectos deber# ser reali+ada a satisfaccin deEL CLIENTE, puesta de manifiesto por escrito0

    Iueda entendido que el importe de la valori+acin tiene naturale+a de pago a cuenta y enconsecuencia no presume aceptacin por LA CONTRATISTAde la parte de la O9& reali+ada almomento de pagar el importe de la valori+acin0

    -l pago de cada una de las valori+aciones se efectuar# a los 7>1; d"as de aprobadas por parte deEL CLIENTEy LA CONTRATISTA LA SUBCONTRATISTA deber# prever que entre los d"as 3A

    de diciembre y el 2 de enero, no podr# presentar valori+aciones0

    > La EL CLIENTEa trav's de LA CONTRATISTApodr# suspender el total o parte de los pagos quepor valori+aciones corresponden a LA SUBCONTRATISTA, cuando a su )uicio esta accin fueranecesaria para protegerse de p'rdidas ocasionadas por los conceptos siguientes(

    7i;

  • 7/25/2019 CONTRATO RP - HUANCAYO - DOCE.03 - CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE SANTA ROSA SAC OK.docx

    8/55

    7=; $ncumplimiento de pago ante sanciones administrativas o multas impuestas por la%unicipalidad respectiva, del %inisterio de @ii? Por no cumplir con acreditar el cumplimiento de las obligaciones indicadas en la Cl#usulaD'cimo S'ptima de este Contrato, en caso sea requerida por EL CLIENTE yKo LASUBCONTRATISTA.

    7=iii; Si LA SUBCONTRATISTA*a incurrido en causal de cobro de Penalidades0

    7=iv; Costos yKo gastos en los que EL CLIENTE*ubiera incurrido para subsanar los atrasos enel Cronograma de Obra Global yKo en el Cronograma Detallado de Obra, originados porculpa de LA SUBCONTRATISTA0

    Previamente a la suspensin de pagos, EL CLIENTE deber# requerir por escrito a LA

    CONTRATISTA para que subsane las causales de 7i; al 7=iv; establecidas en este numeral dentrode un pla+o no mayor de tres 71>; d"as calendarios0 -n caso que LA SUBCONTRATISTAno lossubsanare en el pla+o otorgado, LA CONTRATISTAefectuar# la retencin de pagos slo por elimporte que resulte necesario0 Subsanadas por LA SUBCONTRATISTA las causales del 7i; al7=iv;, corresponder# a LA CONTRATISTAdevolver las retenciones efectuadas dentro de un pla+ode die+ 731; d"as calendarios contados desde la fec*a de comunicado la subsanacin antesmencionada0

    4 Del monto que resulte de las valori+aciones se *ar#n las deducciones siguientes(

    7i; etencin para constituir el ondo de Garant"a 7AN; de correcta e)ecucin de Obra descritaen la Cl#usula S'ptima, salvo que LA CONTRATISTA solicite y EL CLIENTE aceptereempla+ar dic*o fondo por carta fian+a bancaria0

    7ii; Pago de %ontos de las penalidades de ser el caso0

    7iii; Costos yKo gastos ra+onables y comprobados incurridos por incumplimiento delCronograma de Obra Global yKo del Cronograma Detallado de Obra0

    7iv; Costos yKo gastos ra+onables y comprobados, segn la cl#usula 0A precedente si los*ubiera0 Sanciones administrativas pecuniarias o multas que *ubiera asumido de manerasolidaria LA CONTRATISTAo en forma individual, por culpa de LA SUBCONTRATISTAode sus traba)adores dependientes, impuestas por la %unicipalidad respectiva, el %inisteriode

  • 7/25/2019 CONTRATO RP - HUANCAYO - DOCE.03 - CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE SANTA ROSA SAC OK.docx

    9/55

    A La liquidacin(

    Si el certificado final arro)ase un cr'dito a favor de LA CONTRATISTA, LA SUBCONTRATISTAlosaldar# inmediatamente0 -n su defecto, LA CONTRATISTA proceder# a la e)ecucin de lasgarant"as disponibles0 Si el certificado final arro)ase un cr'dito a favor de LA SUBCONTRATISTA,el mismo ser# abonado por LA CONTRATISTAdentro del pla+o establecido para el pago de losrestantes certificados0

    0A03 E CONTRATISTA formular# la medicin y liquidacin de L& O9&, las cuales ser#nrevisadas y, de ser conformes, aprobadas por EL CLIENTE0

    La liquidacin de LA OBRA estar# determinada por el %O. L& G--.C$& D- PO?-C

  • 7/25/2019 CONTRATO RP - HUANCAYO - DOCE.03 - CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE SANTA ROSA SAC OK.docx

    10/55

    Las partes acuerdan que de cada valori+acin que se le pague a LA SUBCONTRATISTA, LACONTRATISTA retendr# el cinco por ciento 7AN; del monto de la misma, para constituir el ondo deGarant"a de la O9&0-l ondo de Garant"a una ve+ que se entregue la O9& y se e=pedida el &cta de ecepcin Provisoriasin observaciones, podr# ser devuelto a LA SUBCONTRATISTAy sustituido por una Letra de cambio en

    blanco firmada por el epresentante Legal de LA SUBCONTRATISTA, por el equivalente al cien porciento 7311N; monto que resulta de las retenciones acumuladas de dic*o ondo de Garant"a e=tendida anombre de EL CLIENTE, debiendo tener un pla+o de vigencia segn se indica en la cl#usula 0203 delpresente contrato0 &simismo, previo a la devolucin del ondo de Garant"a, LA SUBCONTRATISTAdeber# remitir a LA CONTRATISTAla Constancia de .o &deudo a la Planilla de traba)adores destacadosa la obra 7obreros y planta administrativa; as" como la Constancia de .o &deudo de los proveedores yKosub contratistas utili+ados en la e)ecucin de la Obra0La Letra de cambio mencionada en el p#rrafo anterior, cubrir# durante el pla+o de su vigencia, que laO9& *aya sido entregada a satisfaccin de LA CONTRATISTA # EL CLIENTE, en las condiciones y conla documentacin establecida en el presente Contrato0 Consecuentemente, si una o m#s de tales

    obligaciones yKo condiciones fueran incumplidas, cumplidas parcial, tard"a o defectuosamente yKo si LACONTRATISTAdetectara defectos en la construccin yKo se *ubieran utili+ado materiales defectuosos, ocausas similares, de ocurrir dic*as actos LA CONTRATISTAreali+ar# una liquidacin donde sealar#todas las obligaciones incumplidas, cumplidas parcial, tard"a o defectuosamente, los defectos en laconstruccin, los materiales defectuosos o causas similares, indicando la valori+acin de ello, la que ser#deducida de *acer efectiva la Letra de Cambio, cuyo saldo de e=istir ser# entregado a LASUBCONTRATISTA0 Previo a la reali+acin de esta deduccin y e)ecucin de la Letra de Cambio, L&CO.

  • 7/25/2019 CONTRATO RP - HUANCAYO - DOCE.03 - CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE SANTA ROSA SAC OK.docx

    11/55

    actos u omisiones que realice en virtud del Contrato0 -star# autori+ado por LASUBCONTRATISTApara tomar en su nombre todas las decisiones necesarias para cumplircon el ob)eto del Contrato, salvo que impliquen un cambio en los t'rminos del mismo0 -lepresentante

  • 7/25/2019 CONTRATO RP - HUANCAYO - DOCE.03 - CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE SANTA ROSA SAC OK.docx

    12/55

    SM9CO. Para la correcta e)ecucin de la O9&, LA SUBCONTRATISTAdeber# contratar, y asegurarse deque sus proveedores o agentes tambi'n contraten, personal competente, suficientementecapacitado y que posean la e=periencia y conocimientos adecuados para la e)ecucin de la O9&0

    32

  • 7/25/2019 CONTRATO RP - HUANCAYO - DOCE.03 - CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE SANTA ROSA SAC OK.docx

    13/55

    -n todos aquellos casos en que resulte necesario, deber#n poseer licencias o autori+aciones,*abilitaciones v#lidas y los permisos pertinentes para los equipos que deban operar0 -sresponsabilidad de LA SUBCONTRATISTA garanti+ar que el personal sea supervisadoconvenientemente y sea competente para reali+ar el traba)o para el cual fue contratado0

    4 LA SUBCONTRATISTA mantendr# en todo momento estricta disciplina y orden entre susempleados y no emplear# en la O9& a ninguna persona que no est' calificada para desempearel traba)o que tenga asignado0

    LA SUBCONTRATISTA est# obligada a retirar en forma inmediata a cualquier traba)ador osubcontratista a su cargo, cuando a )uicio de LA CONTRATISTAyKo EL CLIENTEsea necesarioadoptar tal medida, ya sea por enfermedad infecto@contagiosa u otra que ponga en riesgo la vidadel traba)ador, por incapacidad, por incorreccin, por desrdenes o cualquier otra falta que tengarelacin con la buena y oportuna e)ecucin de la O9&0

    A Cumplir con los pla+os de conclusin y entrega de la O9& y Cronograma de Obra Global,Cronograma Detallado de Obra y de -ntregas por Sectores Parciales conforme a los pla+os

    descritos en los &ne=os y 30

    LA SUBCONTRATISTAasumir# la responsabilidad e=clusiva por los siguientes supuestos(

    a; Daos causados a las propiedades vecinas yKo a la infraestructura e=istente en su entorno ocomo consecuencia directa o indirecta de los traba)os que realice para la e)ecucin de laObra0 -n tal sentido, cualquier costo resultante de las actividades e)ecutadas directa oindirectamente por LA SUBCONTRATISTAdurante la e)ecucin del presente contrato ser#asumido e=clusivamente por 'sta y descontado de sus valori+aciones pendientes de pago ode la Letra de Cambio en caso fuera necesario para cubrir el monto total del dao0 Dic*aresponsabilidad ser# asumida por LA SUBCONTRATISTA siempre que el *ec*o sea

    generado por causa atribuible a 'sta0b; Iue LA CONTRATISTAse vea involucrada en cualquier proceso administrativo o )udicial en

    ra+n a los *ec*os descritos en el p#rrafo precedente o iniciados por parte de una o m#spersonas que sufrieran daos personales yKo corporales, o por sus *erederos, en caso queocurrieran fallecimientos de una o m#s personas, causadas durante la construccin yreali+acin de la O9&, yKo posteriormente a la entrega de la O9& y la correspondientesuscripcin del &cta de ecepcin de Obra sin observaciones, causados por algn derrumbeen la O9& originado en cualquier defecto de construccin comprobado y de responsabilidade=clusiva de LA SUBCONTRATISTAo subcontratista debidamente autori+ado por 'sta0 LACONTRATISTA queda e=presamente facultada por LA SUBCONTRATISTApara e)ercer la

    defensa legal que considere conveniente0c; Por *ec*os, actos u omisiones derivados de la prestacin del servicio al que se refiere este

    contrato, las autoridades o entidades prestadoras de servicios obligaran a L& CO.

  • 7/25/2019 CONTRATO RP - HUANCAYO - DOCE.03 - CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE SANTA ROSA SAC OK.docx

    14/55

    dinero ser#n pagadas directamente por LA SUBCONTRATISTA, dentro un pla+o no mayor dequince 73A; d"as calendarios de *aber sido requerido0

    Sin per)uicio de los supuestos indicados en el literales anteriores de este numeral LASUBCONTRATISTAse compromete y obliga a pagar a LA CONTRATISTA todas las sumas dedinero que LA CONTRATISTAquede obligada a pagar por mandato, resolucin, sentencia u ordenque sea e=pedida en cualquier proceso o )uicio, que tenga car#cter de cosa )u+gada, siempre queLA SUBCONTRATISTA*aya sido oportunamente citada en dic*os procesos o )uicios, y se *ayacomprobado en 'stos mediante resolucin final e)ecutoriado que los *ec*os que los originaron sonde e=clusiva responsabilidad de LA SUBCONTRATISTA, debiendo efectuar el pago a LACONTRATISTA dentro de los quince 73A; d"as calendario siguientes a la fec*a en que LACONTRATISTAformule el requerimiento por escrito a LA SUBCONTRATISTA0

    &simismo, en caso de ocurrir el supuesto indicado en el literal c; anterior, LA SUBCONTRATISTAquedar# facultada en ese caso a interponer los recursos impugnatorios o los reclamos queconsidere necesarios para la me)or defensa contra la autoridad o entidad que *aya impuesto la

    sancin, siendo de cargo deLA SUBCONTRATISTAasumir las mayores sanciones que pudieraimplicar esa reclamacin, as" como los *onorarios de abogados y otros gastos que origine elreclamo0 Las acciones legales en general que interponga LA SUBCONTRATISTA, a fin de discutirante la autoridad competente la imposicin de una multa, sancin administrativa o penalidad enforma solidaria con LA CONTRATISTAno in*ibe o restringe el derec*o de L& CO.

  • 7/25/2019 CONTRATO RP - HUANCAYO - DOCE.03 - CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE SANTA ROSA SAC OK.docx

    15/55

    @ Los materiales responder#n a las normas vigentes0 Cuando corresponda, ser#n de calidadaprobada por las reparticiones oficiales y empresas prestatarias de servicios con )urisdiccinsobre los traba)os del rubro0 Las copias de aprobacin deben ser entregadas a EL CLIENTEuna ve+ al mes0

    @ -n obra e=istir# siempre la cantidad de materiales que a )uicio de LA CONTRATISTA seannecesarios para la marc*a correcta de los traba)os conforme con el Cronograma Detallado deObra0

    @ LA SUBCONTRATISTAgaranti+ar# la buena calidad de los materiales y ser# responsable porlas degradaciones, o fallas que pudieren e=perimentar tanto los materiales como los traba)osreali+ados con ellos, por efecto de la intemperie u otras causas, durante todo el lapso dee)ecucin de la obra y *asta su ecepcin Definitiva0

    @ Los materiales que EL CLIENTE rec*ace ser#n retirados de la obra por cuenta de LASUBCONTRATISTA, dentro del pla+o que indique la EL CLIENTEyKo LA CONTRATISTA0 Sitales materiales fueron provistos por EL CLIENTE, los gastos de retiro ser#n a cargo de este

    ltimo0

    @ Salvo que se indique e=presamente lo contrario, los materiales que se incorporen a la obraser#n nuevos, de la me)or calidad e=istente en pla+a entre los de su clase en la ciudad de6uancayo y en un todo de acuerdo con la Gerencia0

    @ Con la debida anticipacin, LA SUBCONTRATISTA*ar# entrega de las muestras para reali+arlos ensayos y an#lisis que sean requeridos por la Documentacin Contractual y su aprobacinpor EL CLIENTE0 &dem#s LA SUBCONTRATISTAelaborar# un informe de compras el cualdebe ser entregado cada semana con el informe semanal de produccin con fec*as, avancesde compras, etc0 EL CLIENTE dar# instrucciones sobre cmo confeccionar este informe

    semanal0@ Si LA SUBCONTRATISTAacopiara en obra materiales rec*a+ados, los retirar# en el t'rmino

    perentorio que determinado en el presente contrato y si as" no lo *iciere 'sta dispondr# suretiro y despac*o a donde lo considere conveniente, corriendo todos los gastos que origineesta medida por cuenta e=clusiva de LA SUBCONTRATISTA0

    Cuando un traba)o resultare defectuoso por fallas del material o de la e)ecucin LASUBCONTRATISTAlo corregir# si es posible o, de ser imposible o inconveniente, a criterio deEL CLIENTE, lo demoler# y reconstruir# a su costa0 La correccin de los traba)os defectuososdeber# ser aprobada por EL CLIENTE en cuanto a metodolog"a y terminacin y no dar# lugara prrroga de pla+os ni al reconocimiento de pagos adicionales por parte de LA

    CONTRATISTA.

    @ Para el caso de materiales entregados en consignacin, LA SUBCONTRATISTApreservar# elenvoltorio original en buenas condiciones y en lugares apropiados para tal fin, salvo eldesgaste natural por el transcurso del tiempo en condiciones de almacenamiento acordes conel tipo de obra0

    @ .inguna aprobacin por inspeccin de)ar# sin efecto la obligacin de LA SUBCONTRATISTAde garanti+ar que todos los traba)os, suministros, equipos y materiales sean aptos para su fin ycumplan con las condiciones de operabilidad y funcionamiento previstas0

    @ LA SUBCONTRATISTAgaranti+a que la obra y todos materiales yKo equipos que la componen

    estar#n libres de embargos, cargas o grav#menes, de cualquier naturale+a0

    3A

  • 7/25/2019 CONTRATO RP - HUANCAYO - DOCE.03 - CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE SANTA ROSA SAC OK.docx

    16/55

    @ LA SUBCONTRATISTAdeber# entregar para todos los materiales la documentacin de todoslos materiales aportados a la obra y para ello debe contar con las patentes, derec*os deinvencin, marcas registradas y cualquier otro permiso necesario0

    @ Si los equipos yKo materiales fueran fabricados segn diseo de LA SUBCONTRATISTA, 'stese compromete a que toda mano de obra, equipo y materiales incorporados a la obra ser# dela me)or calidad disponible como as" mismo debe disponer de una especificacin t'cnica quedebe incluir, memoria t'cnica, croquis, planos, etc0, los que deben ser entregados a -LCL$-.

  • 7/25/2019 CONTRATO RP - HUANCAYO - DOCE.03 - CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE SANTA ROSA SAC OK.docx

    17/55

    ser#n liquidados por LA SUBCONTRATISTAy certificados por EL CLIENTEcomo si los *ubieree)ecutado con los materiales estipulados0 LA CONTRATISTA podr# aceptar materiales noconformes con la Documentacin Contractual fi)ando una quita del precio estipulado para lostraba)os especificados y si LA SUBCONTRATISTAno lo aceptare, le ser#n rec*a+ados los traba)osobservados con las consecuencias establecidas en el presente0

    La ecepcin Definitiva no in*ibir# a EL CLIENTE de e=igir a LA CONTRATISTAel resarcimientode los gastos que le produ)era la reconstruccin de aquellas partes de la obra en las cuales sedescubriere ulteriormente fraude o empleo de materiales o productos impropios0

  • 7/25/2019 CONTRATO RP - HUANCAYO - DOCE.03 - CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE SANTA ROSA SAC OK.docx

    18/55

    $gualmente LA SUBCONTRATISTA ser# absoluta y e=clusivamente responsable frente " LACONTRATISTA y EL CLIENTE por los *ec*os, actos u omisiones de los subcontratados quedaen bienes yKo personas0 & estos efectos, LA SUBCONTRATISTAmantendr# indemne a LACONTRATISTA y EL CLIENTEante cualquier reclamo de cualquier tipo que pudiere recibirrelacionado, o de alguna manera vinculado con los

  • 7/25/2019 CONTRATO RP - HUANCAYO - DOCE.03 - CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE SANTA ROSA SAC OK.docx

    19/55

    -l criterio para la resolucin de las discrepancias, se reali+ar# en base al siguiente orden depreferencia(

    @ Plano de proyecto entregado por EL CLIENTEpara desarrollo de presupuesto

    @ Coti+acin0

    3A -)ecutar las obras adicionales y las modificaciones de obras que ordene EL CLIENTE, a trav's deLA CONTRATISTA, de acuerdo a lo pactado en el presente contrato0

    3 0 LA SUBCONTRATISTAproveer# las construcciones e instalaciones temporales requeridas parasu personal( Oficinas de Obra, Servicios de Comunicacin, Servicios 6igi'nicos, Hestuarios yComedor, segn &ne=o 2F del presente contrato0

    Ser# de responsabilidad de LA SUBCONTRATISTA y a su costo el retiro, movimiento yKosupresin de cone=iones e=istentes de agua, desagRes, gas o energ"a el'ctrica y de las l"neasa'reas de energ"a el'ctrica, telefon"a,

  • 7/25/2019 CONTRATO RP - HUANCAYO - DOCE.03 - CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE SANTA ROSA SAC OK.docx

    20/55

    caso que LA CONTRATISTAyKo EL CLIENTEsoliciten pruebas adicionales, est#s ser#n asumidaspor EL CLIENTE, salvo cuando dic*as pruebas demuestren que LA SUBCONTRATISTAno *ae)ecutado correctamente los traba)os o que las mismas no sean suficientes para demostrar suob)eto0 LA SUBCONTRATISTA deber# entregar con anterioridad de la reali+acin de lasmediciones y comprobaciones antes mencionadas, la Constancia que acredite la calibracin de los

    equipos a LA CONTRATISTA0

    35 -n caso de e=istir sobrantes durante el desarrollo de la O9& de materiales de obra yKoaccesorios, muebles y dem#s tangibles que sirve para la implementacin y equipamiento de lamisma, y que los mismos sean de propiedad e=clusiva de EL CLIENTE LA SUBCONTRATISTAse obliga a comunicar la e=istencia de dic*os materiales y muebles a LA CONTRATISTAadem#sde proceder su entrega, comunicacin que deber# contener un inventario de los materiales ymuebles, su estado de conservacin y cantidad, de no cumplir con dic*a obligacin o suprocedimiento o formalidad de comunicacin se resolver# el Contrato, conforme a lo pactado en laCl#usula D'cima Segunda del presente contrato0

    21 &sumir# por su cuenta, costo y responsabilidad la calibracin de sus equipos de medicin yequipos de pruebas durante la vigencia del presente contrato, incluyendo la calibracin de susmaquinarias, *erramientas e instrumentos que utilice en la obra, para la prestacin de susservicios para este efecto contratar# de ser el caso a una empresa o tendr# el personal t'cnicoespeciali+ado, para prevenir y mantener en buen estado de operatividad y funcionalidad, a dic*osequipos, as" como su adecuada identificacin0 LA SUBCONTRATISTAse obliga a entregar lasconstancias, a solicitud de LA CONTRATISTAyKo EL CLIENTE, que acrediten la calibracin delos bienes antes mencionados a LA CONTRATISTA, constancias que deber#n ser e=pedidasantes del uso de los equipos de medicin, de prueba, maquinarias, *erramientas e instrumentosen la O9&0

    LA SUBCONTRATISTAse obliga e=presa e incondicionalmente a reali+ar los tr#mites necesarios, ante elSindicato de

  • 7/25/2019 CONTRATO RP - HUANCAYO - DOCE.03 - CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE SANTA ROSA SAC OK.docx

    21/55

    diste m#s de A1m0 del empla+amiento de la obra0

    Cuando la Documentacin Contractual especifique la necesidad de pruebas yKo ensayos previos aldespac*o de los materiales, artefactos o equipos a obra, 'stos se reali+ar#n en presencia 5 ELCLIENTE o sus representantes0 -n estos casos, LA SUBCONTRATISTA informar# a LACONTRATISTA lugar y fec*a de las pruebas o ensayos a reali+ar0

    Cuando las inspecciones se lleven a cabo, LA SUBCONTRATISTAfacilitar# a LA CONTRATISTAo sus representantes el libre uso de los instrumentos, elementos y equipos que fueren necesariospara llevarlas a cabo y les suministrar# el plano u otros documentos necesarios para la inspeccin0LA SUBCONTRATISTA ser# responsable de que sus proveedores y subcontratistas cumplantambi'n con estas disposiciones0

    LA CONTRATISTAo sus representantes verificar#n si los materiales, artefactos o equipos ob)etode inspeccin cumplen con las normas y reglamentaciones e=istentes0

    -l *ec*o de que un material, artefacto o equipo no *aya sido inspeccionado o *abiendo sidoinspeccionado no se *a detectado fallas de f#brica, o defectos, no implicar# su aprobacin nilimitar# o de algn modo impedir# el derec*o de EL CLIENTEde solicitar su correccin, reempla+oo de rec*a+ar su utili+acin de acuerdo con lo previsto en la Documentacin Contractual0&simismo, la circunstancia de que LA CONTRATISTA o EL CLIENTEno e)er+an su derec*o deefectuar inspecciones o pruebas a los materiales, artefactos yKo equipos no liberar# de modoalguno a LA SUBCONTRATISTAde su total responsabilidad por la calidad, debido funcionamientoy performance del traba)o terminado0

    EL CLIENTEtendr# derec*o al rec*a+o, devolucin o sustitucin de materiales y equipos Tsiendosuficiente para ello una comunicacin fe*aciente e implicar#, adem#s, con)untamente el de latotalidad del "tem al que pertenece0 -l rec*a+o, devolucin o sustitucin, convierte en ine=igible

    autom#ticamente todo pago pendiente sobre elKlos materiales yKo equipos yKo monta)e observados0-n caso de rec*a+o, los gastos de transporte de ida y vuelta y manipuleo que demanden loselementos observados, ser#n a cargo de LA SUBCONTRATISTA0

    LA SUBCONTRATISTAdeber# inspeccionar los materiales y obtener la certificacin, en todas lasetapas del traba)o reali+ado por proveedores yKo subcontratistas y una ve+ completadas lasrdenes0 LA SUBCONTRATISTAreali+ar# las inspecciones y pruebas que fueran necesarias enlos talleres de los subcontratistas yKo los proveedores nacionales durante la fabricacin o antes deldespac*o 7de acuerdo con los procedimientos acordados; para garanti+ar que se cumplan losrequisitos e=igidos LA SUBCONTRATISTAe=igir# a sus proveedores y subcontratistas la entregade los certificados de prueba necesarios en la forma correspondiente, )unto con todos los dem#s

    documentos que fueran e=igidos por las autoridades de contralor del pa"s de fabricacin o quepudieran ser requeridos por EL CLIENTEen funcin de las reglamentaciones vigentes en Per Lostraba)os que resulten defectuosos debido al empleo de materiales de mala calidad, mano de obradeficiente o por descuido, imprevisin o falta de conocimientos t'cnicos de LASUBCONTRATISTAsus subcontratistas o respectivos personales, ser#n rec*a+ados por la ELCLIENTE y ser#n des*ec*os, desmantelados o demolidos y reconstruidos por LASUBCONTRATISTAa su e=clusivo cargo, a la primera intimacin que en ese sentido le *aga ELCLEINTE, en el pla+o fi)ado por ella y sin que ello implique prrroga a los pla+os contractuales ni elreconocimiento de pagos adicionales0

    Cuando los traba)os rec*a+ados incluyan materiales suministrados por EL CLIENTE, los materiales

    necesarios para la reconstruccin ser#n provistos por LA SUBCONTRATISTA, cuyo costo ser#asumido por LA SUBCONTRATISTA -n caso de que los equipos, maquinarias yKo materialesresulten defectuosos, LA SUBCONTRATISTAse encontrar# facultada para despac*ar de la obra

    23

  • 7/25/2019 CONTRATO RP - HUANCAYO - DOCE.03 - CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE SANTA ROSA SAC OK.docx

    22/55

    @a su entero riesgo@ las provisiones defectuosas a efectos de proceder a la reparacin de lasmismas0 ; d"as tiles de anticipacin0 -n caso deincumplimiento de esta disposicin, LA CONTRATISTA ordenar# el descubrimiento o demolicinque fueren necesarios para la inspeccin y los costos y gastos originados correr#n por cuenta deLA SUBCONTRATISTA0 Cumplida satisfactoriamente la inspeccin, los traba)os podr#n serocultados0

    22 -n el supuesto que LA SUBCONTRATISTA observase que alguna de las disposiciones delContrato yKo sus &ne=os contraviene alguna de las normas legales y ordenan+as o regulacionesantes referidas, lo notificar# dentro de las cuarenta y oc*o 74; *oras siguientes a LACONTRATISTA, para que 'sta en coordinacin con LA SUBCONTRATISTA proceda a sucorreccin0 -n el caso que LA SUBCONTRATISTAe)ecutase algn traba)o conociendo que escontrario a las normas legales, ordenan+as o regulaciones antes referidas y sin *aberlo notificadoa L& CO.

  • 7/25/2019 CONTRATO RP - HUANCAYO - DOCE.03 - CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE SANTA ROSA SAC OK.docx

    23/55

    &l finali+ar la reunin se firmar# un &cta de &cuerdos la cual se ad)untar# al &cta de eunin deCoordinacin que ser# elaborada por LA SUBCONTRATISTAy que describir# los puntos tratados0-ste documento ser# transmitido v"a correo electrnico a LA CONTRATISTAy EL CLIENTE, enun pla+o m#=imo de tres 71>; d"as tiles de ocurrida la reunin, para los comentarios uobservaciones que tuvieren0 -ste documento podr# formar parte del Cuaderno de Obra, siempre

    que rena las caracter"sticas y procedimientos indicados en el numeral 033 anterior0

    24 LA SUBCONTRATISTAse obliga a e)ecutar la O9&, utili+ando su organi+acin, e=periencia,capacidad t'cnica 7profesionales y traba)adores;, y equipos de construccin necesarios para lacorrecta y oportuna reali+acin de los traba)os0

    2A LA SUBCONTRATISTAcumplir# las Leyes y reglamentaciones vigentes referentes al an#lisis deimpacto ambiental y a la prevencin de contaminacin del aire, agua, suelo y produccin de ruidopara el #rea de la construccin y su periferia0

    LA SUBCONTRATISTAser# responsable de preservar el medio ambiente vigilando con especialatencin los puntos de vertido de materiales sobrantes, asegurar escorrent"as, evitar tala de

    #rboles, pro*ibir fuegos abiertos y *ogueras, no interrumpir cauces u otras acciones que pudieranper)udicar el paisa)e o subsuelo del entorno0 Iueda terminantemente pro*ibida la incineracin debasura yKo desperdicios0

    LA SUBCONTRATISTA ser# responsable por la conservacin de los #rboles ubicados en lasaceras pblicas y de los que segn la Documentacin Contractual deban subsistir en el predio0 Sidic*a documentacin requiriera la remocin de algn #rbol de la acera pblica, LASUBCONTRATISTA proceder# a su retiro previo cumplimiento de las disposiciones oficialesvigentes y a su reempla+o por otro de igual especie, del mayor porte disponible en pla+a y loplantar# en el momento y lugar que indique EL CLIENTE0

    -n caso de e=istir elementos contaminantes enterrados, LA SUBCONTRATISTAdeber# dar avisoa LA CONTRATISTAy en caso de que 'sta lo requiera, deber# reali+ar el retiro de los mismos yreali+ar los saneamientos que correspondan, dentro de las Leyes vigentes para estos casos, elcosto de esta labor ser# asumido por EL CLIENTE0

    -l tratamiento de las aguas negras de baos de personal en general, as" como el tratamiento delos residuos de comidas, desec*os, etc0 deben ser tratados con las condiciones que fi)an las Leyesaplicables0 Los costos asociados ser#n a cargo e=clusivo de LA SUBCONTRATISTA0

    Iueda pro*ibida la construccin de ca)as de desagRe de aguas negras en las instalacionesprovisionales de obra0

    2 Deber# cuidar al m#=imo el orden, limpie+a, ruidos, tr#nsito de personas y ve*"culos a fin de noperturbar al vecindario

    2F %antener en la O9& un )uego completo de todos los documentos relacionados con la Obranecesario para su e)ecucin0

    2 Coordinar con LA CONTRATISTA, con la debida anticipacin, la e)ecucin de las pruebasespecificadas por los diferentes proyectistas de la O9&0

    25 $ncorporar a la O9& slo materiales que sean nuevos, de calidad, sin defectos ni imperfecciones,a)ust#ndose rigurosamente a las especificaciones t'cnicas del PO?-C

  • 7/25/2019 CONTRATO RP - HUANCAYO - DOCE.03 - CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE SANTA ROSA SAC OK.docx

    24/55

    >1 Ser responsable de la custodia y buen uso de todos los materiales y equipos que sean adquiridospor EL CLIENTEpara la O9&, siendo de su cargo y costo la reposicin en caso de p'rdida odao0

    >3 Ser responsable ante EL CLIENTEpor los actos u omisiones de sus agentes, empleados ypersonal contratado0

    >2 -st# e=presamente pro*ibido e impedido de efectuar traba)os para terceros dentro del recinto deL& O9&

    >> %antener en condiciones adecuadas el !r!$ ri1tri!$ de obra, de acuerdo a lareglamentacin municipal vigente, como as" tambi'n la remocin del mismo, una ve+ terminada laobra0

    >4 Mtili+ar encofrados nuevos o en e=celente estado de conservacin pues no se admitir#nirregularidades en el acabado0

    >A LA SUBCONTRATISTA ser# responsable de cualquier dao que le sea imputable, que

    e=perimente la O9&, mientras no *aya sido formalmente entregada a LA CONTRATISTAmediante la suscripcin del acta de recepcin provisoria de obra0

    > Los robos, deterioros, mala conservacin, descuidos u otros, de *erramientas, equipos ymaquinarias ser#n de responsabilidad e=clusiva de LA SUBCONTRATISTA, encontr#ndose LACONTRATISTA y EL CLIENTE e=presamente liberados por cualquier responsabilidadsobreviniente por tales conceptos o cualesquiera otros de similar naturale+a, sea que estos *ec*osprovengan de terceros a)enos a la O9& para la que fue contratada, de otros contratistas quereali+an traba)os en la O9& o de circunstancias imputables a LA SUBCONTRATISTA0 LASUBCONTRATISTA ser# responsable por todos los daos, p'rdidas o robo que ocurran durante lareali+acin de las obras para la que fue contratada y que afecten al patrimonio del o de terceros

    que est'n locali+ados en el #rea sobre la cual se reali+ar#n los traba)os0

    LA SUBCONTRATISTAser# la responsable de prestar el servicio de apoyo a otros contratistas,as" como velar por la seguridad y vigilancia de toda la obra para la que fue contratada, LASUBCONTRATISTAser# la nica responsable por la vigilancia de la obra y e)ercer# los controlesnecesarios en los lugares de acceso a la misma, como en los sectores designados para la guardade materiales y equipos de EL CLIENTE durante las *oras laborables de obra0 LASUBCONTRATISTAadoptar# medidas de seguridad para evitar robos yKo deterioros en la obra yen las instalaciones de obra 7talleres, almacenes, oficinas de obra; y depsitos, de los materiales,elementos, equipos, *erramientas, enseres, etc0 tanto propios como a)enos, durante las *oraslaborables0

    @ LA SUBCONTRATISTAser# responsable por las p'rdidas, substracciones, *urtos y robosque puedan sufrir los materiales, equipos y todo otro elemento e=istente en obra einstalaciones de obra pertenecientes a EL CLIENTEu otros contratistas, durante las *oraslaborables, en los siguientes casos(

    Cuando est'n incorporados o instalados en la obra0

    Cuando est'n estacionados, depositados o acopiados en los depsitos de LASUBCONTRATISTA0

    Cuando est'n estacionados, depositados o acopiados en depsitos asignados a otros

    contratistas0

    24

  • 7/25/2019 CONTRATO RP - HUANCAYO - DOCE.03 - CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE SANTA ROSA SAC OK.docx

    25/55

    @ .i LA CONTRATISTAni EL CLIENTEser#n responsables por las p'rdidas, substracciones,*urtos y robos que puedan sufrir los materiales, equipos y todo otro elemento e=istente enobra o instalaciones temporales de obra 7talleres, almacenes, depsitos, oficinas de obra;pertenecientes a LA SUBONTRATISTAyKo a otros contratistas, cuando est'n estacionados,depositados o acopiados en depsitos asignados a LA SUBCONTRATISTA yKo a otros

    contratistas, durante las *oras laborables0

    >F LA SUBCONTRATISTAentregar# a LA CONTRATISTA, a los quince 73A; d"as a partir de la fec*ade suscripcin del presente contrato, una propuesta del Cronograma Detallado de Obra, para locual se cumplir# con lo siguiente(

    a; EL CLIENTE, con la conformidad de LA CONTRATISTA, desarrollar# un Cronograma deObra global de traba)os, incluyendo las fases de pre@construccin, construccin y post@construccin0

  • 7/25/2019 CONTRATO RP - HUANCAYO - DOCE.03 - CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE SANTA ROSA SAC OK.docx

    26/55

    a)ust#ndose a ellas, los rectificar# segn se convenga de comn acuerdo0 6asta el momento de laaprobacin del Cronograma Detallado de Obra, LA SUBCONTRATISTA a)ustar# su actividad a lasdirectivas que en tal sentido imparta la EL CLIENTE.

    Mna ve+ iniciada la obra(

    @ & partir del primer mes de reali+acin de las reuniones semanales de coordinacin deobra entre LA SUBCONTRATISTA LA CONTRATISTA y otros participantes, LASUBCONTRATISTAdesarrollar# el programa de corto pla+o0 -n estas reuniones seanali+ar# el seguimiento de la programacin de las siguientes 14 7cuatro; semanas, afines de garanti+ar el cumplimiento de los *itos previstos en el Cronograma Detalladode Obra0

    @ LA SUBCONTRATISTA cumplir# con los procedimientos para la planificacin,programacin y avance del proyecto presentados por LA CONTRATISTA0 -n talesprocedimientos se e=plicar#n, entre otras cosas, los tres niveles de programa 7global,detallado de obra, y de corto pla+o;, mostrando los requerimientos y alcance espec"fico

    de cada uno, cmo controlar las previsiones de avance, los informes generales ydetallados0

    -n caso de que LA SUBCONTRATISTA, sus subcontratistas u otros contratistas incurran en atrasos en elcumplimiento del Cronograma Detallado de Obra, 'ste acompaar# la liquidacin mensual con un informecon los motivos del atraso y las medidas propuestas para su recuperacin0

    & pedido de EL CLIENTE LA CONTRATISTA someter# a su consideracin y aprobacin un nuevoCronograma Detallado de Obra(

    La aprobacin de cualquier cronograma de traba)o o cronograma de obra por EL CLIENTEno aminora lasresponsabilidades de LA SUBCONTRATISTApor el cumplimiento del mismo0

    > LA SUBCONTRATISTA es responsable de conocer la planificacin del ingreso a obra demateriales, equipos y toda otra provisin suministrada por LA CONTRATISTA, y estar preparadopara su recepcin y almacena)e0

    >5 ecibir los materiales, artefactos y equipos que EL CLIENTEadquiera a proveedores o contratedirectamente con otros contratistas, almacenarlos y administrarlos0

    41 Programar y coordinar en el espacio y en el tiempo los traba)os a su cargo para que los distintoscontratistas puedan e)ecutar sus traba)os en las me)ores condiciones, sin superposiciones niper)uicios y sin darles motivo para pedidos de prrrogas a sus pla+os contractuales

    43 Coordinar t'cnicamente la e)ecucin de los traba)os de los otros contratistas entre s" y con lostraba)os a su cargo0 Cada contratista es responsable por la e)ecucin de los traba)os a su cargo0

    42 Comunicar a LA CONTRATISTAlas fallas o defectos que detecte en traba)os e)ecutados por otroscontratistas as" como su falta de concordancia con la Documentacin Contractual

    4> -fectuar el seguimiento de la e)ecucin en taller de las provisiones de sus subcontratistas

    44 Controlar el cumplimiento de los pla+os contractuales de otros contratistas mediante elseguimiento del Cronograma Detallado de Obra, otros planes de traba)o y el contralor de lasliquidaciones mensuales

    4A Citar a los otros contratistas cada ve+ que sea necesaria su concurrencia a obra, controlar el

    avance de sus traba)os, requerir su aceleracin en caso de atrasos in)ustificados o su reanudacinen caso de suspensin indebida0 -n todos los casos de)ar# constancia de sus pedidos, reclamos eintimaciones

    2

  • 7/25/2019 CONTRATO RP - HUANCAYO - DOCE.03 - CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE SANTA ROSA SAC OK.docx

    27/55

    4 $ntervenir para dirimir las controversias que, con motivo de los traba)os, se susciten entre sussubcontratistas

    4F Gestionar las comunicaciones con otros contratistas mediante procedimientos adecuados ysiempre a trav's de LA CONTRATISTA, con la periodicidad que 'sta le indique

    4 Llevar y actuali+ar el arc*ivo de planos y documentacin completo de la obra, propia y de los otroscontratistas de EL CLIENTE.

    45 Para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de LA SUBCONTRATISTAfrente a los dem#scontratistas presentes en obra, LA SUBCONTRATISTAqueda facultada para(

    a; Siempre a trav's de LA CONTRATISTA, proporcionar a los otros contratistas las instruccionesy rdenes necesarias para programar y coordinar t'cnicamente, en el espacio y en el tiempo,los traba)os de 'ste con los traba)os a su cargo y con los traba)os de los restantes contratistas,de acuerdo con el plan de traba)o, inspeccionar sus traba)os y revisar sus liquidacionesmensuales0

    b; Solicitar a LA CONTRATISTAla suspensin del pago de los certificados de otros contratistasen caso de atrasos in)ustificados yKo por incumplimiento de otras obligaciones contractuales

    c; Solicitar a LA CONTRATISTA la aplicacin de sanciones a otros contratistas porincumplimiento de sus obligaciones

    d; Si LA SUBCONTRATISTAyKu otro contratista incurriere en atrasos in)ustificados que *icieranpeligrar el cumplimiento del Cronograma de Obra Detallado, LA SUBCONTRATISTA porintermedio de LA CONTRATISTA, solicitar# autori+acin al Comitente para e)ecutarlos conpersonal propio o con subcontratistas0

    A1 Con relacin a las obligaciones de LA SUBCONTRATISTA frente a los dem#s contratistas

    presentes en obra, LA SUBCONTRATISTAtiene Pro*ibido lo siguiente(a; Solicitar a otros contratistas la e)ecucin de traba)os que impliquen modificaciones,

    adicionales o econom"as a sus respectivos contratos, e=cepto el caso en que una emergenciaobligue la e)ecucin inmediata de traba)os imprescindibles por ra+ones de seguridad delpersonal, de terceros, de la obra o de bienes de EL CLIENTE, propios o de terceros, en cuyocaso deber# notificarlo previamente a EL CLIENTE0

    b; .egociar con, u otorgar a, otros contratistas prrrogas o e=tensiones a sus pla+oscontractuales0 -n caso de considerarlo )ustificado, lo solicitar# a LA CONTRATISTApara queprevia conformidad, solicite la aprobacin de EL CLIENTE0

    A3 LA SUBCONTRATISTAno ser# responsable por los atrasos o incumplimiento de los pla+oscontractuales por parte de otros contratistas o subcontratistas, siempre y cuando demuestre(

    7a; 6aber cumplido todas las obligaciones a su cargo que figuran en el presente contrato0

    7b; *aber efectuado y reiterado reclamos a los contratistas por sus atrasos, a trav's delmecanismo establecido, e intimado ba)o apercibimiento su pronta recuperacin mediantecomunicaciones fe*acientes

    7c; *aber mantenido debidamente informada a EL CLIENTEacerca de los atrasos0

    7d; *aber cumplido las instancias dispuestas en el numeral 0A4 del presente contrato0

    A2 LA SUBCONTRATISTAentregar# en la ltima semana de cada mes, un completo y detalladoinforme mensual de avance donde, como m"nimo, pondr# a disposicin de LA CONTRATISTAlasiguiente informacin(

    2F

  • 7/25/2019 CONTRATO RP - HUANCAYO - DOCE.03 - CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE SANTA ROSA SAC OK.docx

    28/55

    @ %edicin del avance f"sico y porcentual de los rubros propios de su obra Comparativa con elestimado e informe de desv"os0

    @ &cciones a implementar para la correccin de desv"os0

    @ $nforme de seguridad e *igiene0

    @ 6ec*os relevantes del periodo0

    @ Curvas de avances y rendimiento de cada actividad0

    @ Otros a considerar por LA CONTRATISTA, a su e=clusivo criterio0

    Para el informe mensual adicionar# a la revisada en el informe quincenal la siguiente(

    @ $nforme fotogr#fico0

    @ Certificados mensuales0

    @ Otros a considerar por LA CONTRATISTA, a su e=clusivo criterio0

    A> LA SUBCONTRATISTAreali+ar# los traba)os para de)ar las propiedades vecinas en las mismascondiciones en que se encontraban0

    A4 LA SUBCONTRATISTAreali+ar# los traba)os dentro de las normas t'cnicas de pr#ctica, cumplir#con las leyes, ordenan+as y reglamentos en vigor, nacionales, provinciales y municipales y ser#nico responsable por las infracciones cometidas0

    AA Las instalaciones de suministro de agua, electricidad, cloacas, etc0, ser#n anuladas cuandocorresponda, debiendo LA SUBCONTRATISTAefectuar las cone=iones o e=tensiones necesariaspara la obra y para las oficinas de obra y las definitivas que correspondan a los rubros a su cargo0

    A Si como consecuencia de demoliciones o reconstrucciones *ubiere que abonar indemni+aciones

    por daos, ocupacin de la propiedad vecina u otros conceptos, los costos y gastos ser#n porcuenta e=clusiva de LA SUBCONTRATISTA0

    AF LA SUBCONTRATISTAproveer# y e)ecutar# a su cargo las construcciones de las oficinas de obray las instalaciones temporales necesarias para la construccin de toda la obra de acuerdo con laDocumentacin Contractual y las Leyes vigentes0 Si no e=istieran planos en la DocumentacinContractual, LA SUBCONTRATISTAlos confeccionar# y presentar# a LA CONTRATISTApara suconocimiento y aprobacin0

    A Las construcciones de las oficinas de obra se adecuar#n a la magnitud de la obra, asegurar#n unacorrecta prestacin durante todo el lapso de construccin, ser#n construidas proli)amente y semantendr#n en buenas condiciones de conservacin y limpie+a *asta su retiro, previo a laecepcin Provisoria0

    A5 LA SUBCONTRATISTA construir# los locales adecuados para el personal obrero, vestuarios,servicio sanitario para personal, oficina de LA CONTRATISTAy de EL CLIENTEcon su serviciosanitario, Construir# o adecuar# convenientemente depsitos para los distintos materiales, equiposy *erramientas necesarios para mantenerlos acondicionados y resguardados de substracciones0.o se permitir# la estiba a la intemperie de materiales que puedan sufrir deterioros, aunque sedispongan recubrimientos de emergencia0

    1 LA SUBCONTRATISTA dispondr# la maquinaria y equipos suficientes para el movimiento ytransporte de todos los materiales de obra yKo de todo el personal involucrado, ya sea directa o

    indirectamente, en la obra y ser# responsable por su operacin y mantenimiento0

    2

  • 7/25/2019 CONTRATO RP - HUANCAYO - DOCE.03 - CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE SANTA ROSA SAC OK.docx

    29/55

    3 LA SUBCONTRATISTAproveer# el servicio de incendio de acuerdo con las Leyes vigentes m#slos e=tinguidores que pueda ordenar LA CONTRATISTA pr=imos a cualquier lugar donde sealmacenen materiales combustibles0

    2 LA SUBCONTRATISTAproveer# y e)ecutar# a su costo y cargo, en los casos que correspondan,el cerco de obra de acuerdo con la Documentacin Contractual y las Leyes vigentes0 &simismo, LASUBCONTRATISTAa su costo y cargo reali+ar# el mantenimiento del cerco de obra durante todoel lapso de construccin0 -l cerco asegurar# una correcta prestacin durante todo el lapso deconstruccin, ser# construido proli)amente y se mantendr# en buenas condiciones de conservaciny limpie+a *asta su retiro, previo a la ecepcin Provisoria0 Salvo que otro documento del Contratoindique otra cosa, LA SUBCONTRATISTAcumplir# las disposiciones que figuran en los puntosque siguen(

    @ LA SUBCONTRATISTA efectuar# los cierres perimetrales en cada edificio o sector deconstruccin para determinar #reas de traba)o en caso de ser necesario, de modo que seeviten daos o incomodidad a los transentes, se impida el acceso de personas a)enas a la

    obra y la salida o escurrimiento de materiales fuera de la misma0

  • 7/25/2019 CONTRATO RP - HUANCAYO - DOCE.03 - CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE SANTA ROSA SAC OK.docx

    30/55

    @ Provisin de una fuente de agua a no m#s de 31 metros del lugar de traba)o0

    @ Provisin de me+clas y morteros en el lugar de e)ecucin de los traba)os0

    @ etiro de desec*os, basura y todo otro material sobrante, previamente acumulado porcada contratista en el lugar dispuesto a tal efecto0

    @ Suministros disponibles de agua, energ"a el'ctrica

    @ para la e)ecucin de puestas en marc*a, pruebas y ensayos0

    @ Limpie+a interna de obra y retiro de basura proveniente de los contratistas propios0

    @ LA SUBCONTRATISTAdeber# proceder a la separacin y clasificacin de todos losresiduos Tpeligrosos o noT de la obra y a la adecuada disposicin de los mismos, en todode acuerdo con los procedimientos de la certificacin L--D a la que aplica la obra0 Lapresentacin de los comprobantes de la disposicin de los residuos en sitios aprobadosser#n e=igidos por EL CLIENTEy su no presentacin ser# considerada un incumplimientograve0

    b; Construcciones y colocaciones varias(

    @ -)ecucin de nic*os para tableros y medidores0

    @ Colocacin de botiquines y accesorios sanitarios0

    LA SUBCONTRATISTAdebe disponer de un #rea preparada y podr# ser cerrada en casonecesario para el cuidado de los materiales, como abierta si as" lo dispone EL CLIENTE0La cantidad de m2 a designar ser#n evaluados en con)unto con EL CLIENTEpara definirlos mismos, desde los primeros >1 d"as desde el acta de inicio de obra, a slo )uicio de ELCLIENTE.

    c; Perforaciones, aperturas y cierres fi)aciones(

    d; Protecciones(

    @ 1

  • 7/25/2019 CONTRATO RP - HUANCAYO - DOCE.03 - CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE SANTA ROSA SAC OK.docx

    31/55

    *igiene0 Para tal fin, LA CONTRATISTAproveer# contenedores, corriendo por su cuenta y cargo elalquiler y traslado de los mismos para las #reas donde desarrolla su traba)o para la que fuecontratada0 LA CONTRATISTA ser# el nico responsable de que los de sus subcontratistas yproveedores, cumplan con dic*as indicaciones0

    -l material de desec*o ser# retirado con la frecuencia necesaria para asegurar buenas condicionesde *igiene, salubridad y aspecto de la obra y de sus instalaciones provisionales0 -n particular, LASUBCONTRATISTA deber# informar por escrito a LA CONTRATISTA el destino de dic*ossobrantes y su disposicin en lugares autori+ados por la autoridad competente0

    -n caso de incumplimiento, LA CONTRATISTAyKo EL CLIENTEpodr# ordenar la suspensin delos traba)os en e)ecucin para que el personal proceda de inmediato a subsanar las falenciassealadas0

    Los costos y gastos que se originen con motivo del cumplimiento de las disposiciones que figuranen esta Seccin se considerar#n incluidos y prorrateados dentro de los precios coti+ados, salvoque en la Oferta figuren como "tems separados0

    Previo a la ecepcin Provisoria, LA SUBCONTRATISTAentregar# perfectamente limpios todaslas terminaciones, artefactos, equipos y toda otra parte o elemento provisto, instalado ocomponente de los traba)os a su cargo, incluyendo el retiro de todos los elementos sobrantes,enseres, maquinarias u otros elementos utili+ados en la e)ecucin de los traba)os0

    LA SUBCONTRATISTAdeber# *acerse cargo de la proteccin de fac*adas, cercos, cuidado defrentes, etc0 y toda otra proteccin que se requiera para no generar vandalismo, rotura o destro+oen los edificios e=istentes que se deben proteger de acuerdo a la Ley aplicable0

    LA SUBCONTRATISTA retirar#, dentro del pla+o que fi)e LA CONTRATISTA a partir de laecepcin Provisoria, las dependencias de las oficinas de obra, construcciones provisionales de

    obra, las redes de energ"a yKo alimentacin de agua utili+adas para la construccin de la obra ycualquier otro elemento e=istente en las instalaciones provisionales de obra0

    F LA SUBCONTRATISTA implementar# un plan de control de la calidad, donde se detallar# laorgani+acin, procedimiento y medios establecidos para garanti+ar la consecucin de los nivelesde calidad requeridos para los traba)os0 Dic*o plan deber# ser entregado por LASUBCONTRATISTAa LA CONTRATISTAa los 3A d"as de firmado el presente contrato0

    Los traba)os en todo momento podr#n ser inspeccionados por LA CONTRATISTA0 Si cualquier Leyrequirieran que los traba)os sean inspeccionados, LA SUBCONTRATISTA lo comunicar# a LACONTRATISTA con la antelacin necesaria a que los traba)os est'n listos para inspeccionar0 Dic*a

    facultad de inspeccin por parte de LA CONTRATISTAno implica deslindar de responsabilidad aLA SUBONTRATISTApor el cumplimiento de sus obligaciones ba)o el Contrato0

    Si a criterio de LA CONTRATISTAresultara necesario llevar a cabo e=#menes, evaluaciones oestudios en los traba)os a los efectos de determinar si los mismos se *an efectuado o no deconformidad con lo previsto en el Contrato y con las reglas del buen arte, y a tales efectos debieradescubrirse o *acerse una abertura en los mismos, los gastos se encontraran a cargo de la parteque, segn sea el caso, se indique a continuacin( a; a cargo de EL CLIENTE( si LACONTRATISTAdeterminara que los traba)os fueron reali+ados de acuerdo con las reglas del arte yconforme al Contrato y b; a cargo de LA SUBCONTRATISTA( Si LA CONTRATISTAdeterminaraque los traba)os no *an sido reali+ados de acuerdo con las reglas del arte y conforme al Contrato0

    >3

  • 7/25/2019 CONTRATO RP - HUANCAYO - DOCE.03 - CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE SANTA ROSA SAC OK.docx

    32/55

    -l costo de la reali+acin de todo ensayo, incluidas las muestras necesarias, se encontrar# a cargode LA SUBCONTRATISTAcuando el ensayo estuviera proyectado y previsto y an cuando noestuvieran previstos, se adecuaran a las reglas del arte0

    LA SUBCONTRATISTAtendr# a su cargo la custodia de la documentacin de ensayos y control0

    -n cuanto control de documentos, LA SUBCONTRATISTAdeber# presentar un procedimiento decontrol y seguimiento de documentacin el cual deber# tener como fin la tra+abilidad de ladocumentacin recibida y emitida por el mismo, para aprobacin y observacin de EL CLIENTEafin de no producir errores en la construccin debido a este motivo0

    -n cuanto al control de materiales, LA SUBCONTRATISTAdeber# tener un control de materialesa colocar en el Proyecto en cuanto a calidad de los mismos0 -n cuanto a metodolog"asconstructivas, LA SUBCONTRATISTA deber# entregar procedimientos a fin tener control decalidad de dic*as metodolog"as0

    LA SUBCONTRATISTAdeber# proveerse todos aquellos ve*"culos que requiera la reali+acin detodas las actividades relacionadas directa o indirectamente con la e)ecucin de la obra, incluyendotransporte de personal, equipos yKo materiales, repuestos y *erramientas, ya sea con ve*"culospropios o como servicio contratado0

    LA SUBCONTRATISTAdeber# dar cumplimiento en el caso de ve*"culos propios, o verificar elcumplimiento en el caso de servicios contratados, a la normativa de aplicacin para la circulacinpara todos los ve*"culos, incluyendo particularmente la verificacin t'cnica e=igida y lacontratacin de seguros segn pautas especificadas en este Contrato0

    La siguiente relacin *ace referencia a Otras ; d"as de anticipacin lae)ecucin de esta operacin0

    @ &ntes de proceder con el replanteo, LA SUBCONTRATISTArecibir# la documentacin demensura correspondiente, verificar# las medidas del predio y comunicar# a LACONTRATISTA en caso de detectar alguna diferencia, a fin de que 'sta disponga lasmedidas a adoptar para su solucin0 LA SUBCONTRATISTA replantear# los traba)os

    partiendo de los puntos fi)os de planimetr"a y nivel sealados en la DocumentacinContractual, respetando y verificando las medidas indicadas en la citada documentacin0

    @ Los e)es de referencia ser#n materiali+ados en forma visible y permanente, si ladocumentacin de proyecto no indica otra cosa, mediante tendido de alambres tomados apuntos fi)os, en forma tal que sea posible el monta)e y desmonta)e de los e)es u otrametodolog"a acordada con LA CONTRATISTA0

    @ LA SUBCONTRATISTA empla+ar# en el lugar que seale LA CONTRATISTA, lareferencia del nivel cero adoptado0 Los niveles se ubicaran en forma visible sobre mo)onesde mamposter"a revocada en concreto( un mo)n cada 311 m2 con marca imborrable0

    @ Si la documentacin de proyecto no indica otra cosa, las tolerancias m#=imas ser#n de 3cm en replanteos y 1,A cm en niveles0

    >2

  • 7/25/2019 CONTRATO RP - HUANCAYO - DOCE.03 - CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE SANTA ROSA SAC OK.docx

    33/55

    @ La revisin de replanteos y niveles que realice LA CONTRATISTA no liberar# a LASUBCONTRATISTA de su responsabilidad al respecto, pues ser# responsable portraba)os mal ubicados por errores en el replanteo0 Cualquiera que sea el origen del error,los traba)os e)ecutados en base a replanteos o niveles errneos ser#n corregidos siempreque esto sea posible segn criterio deLA CONTRATISTAo en caso contrario demolidos y

    reconstruidos, traba)os que efectuar# LA SUBCONTRATISTApor su cuenta y a su costoapenas el error sea advertido y cualquiera que sea el grado de avance de la obra0

    @ LA SUBCONTRATISTA mantendr# en obra los elementos necesarios para efectuar overificar replanteos y niveles y quedar# obligado a conservar los puntos fi)os deplanimetr"a y nivel *asta el momento en que LA CONTRATISTAautorice su remocin0

    b; $nspeccin de Construcciones Linderas0

    @ LA SUBCONTRATISTA inspeccionar# el estado de las medianeras y muros linderos0 -ncaso de observar grietas, fisuras, *umedades, malas condiciones de revoques o cualquierotra manifestacin originada por defectos u obsolescencia de la construccin, lo

    documentar# con fotograf"as y actas notariales0

    @ $gual criterio seguir# LA SUBCONTRATISTAcuando la naturale+a de las fallas permitainferir la e=istencia de otras dentro de los edificios linderos, en cuyo caso efectuar# lasinspecciones y constataciones en los lugares necesarios0

    @ -s obligacin de LA SUBCONTRATISTA la reali+acin de la verificacin notarial delestado de cada una de las edificaciones linderas, de lo cual se debe de)ar el debidoregistro fotogr#fico antes del inicio de cualquier traba)o0

    @ -n caso de que LA SUBCONTRATISTA deba proceder al recalce de medianerase=istentes o a submuraciones o e=cavaciones de importancia yKo cuando el proyecto

    prevea la *inca de pilotes, e=tremar# los recaudos dispuestos en & y 90, LACONTRATISTAaprobara dic*os traba)os que ser#n asumidos por EL CLIENTE0

    c; Planos y

  • 7/25/2019 CONTRATO RP - HUANCAYO - DOCE.03 - CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE SANTA ROSA SAC OK.docx

    34/55

    directivas0

    @ Los planos, memorias t'cnicas yKo cualquier otra documentacin que deba ser aprobadapor LA CONTRATISTA, ser#n presentados por LA SUBCONTRATISTAde tal forma queno obstaculice el cumplimiento del Cronograma Detallado de Obra, teniendo en cuentaque LA CONTRATISTAcontar# con cinco 7A; d"as tiles para su devolucin, aprobados uobservados0

    f; -l incumplimiento por LA SUBCONTRATISTA de la presentacin en t'rmino de unadocumentacin no reducir# los pla+os dentro de los cuales LA CONTRATISTA debae=pedirse y no dar# lugar a prrroga de los pla+os contractuales0 LA SUBCONTRATISTAnoiniciar# ninguna tarea cuya documentacin t'cnica est' pendiente de aprobacin por LACONTRATISTA.

    g; Planos conforme a obra para uso de EL CLIENTE0

    @ LA SUBCONTRATISTAe)ecutar# los planos conforme a obra para uso de EL CLIENTEde las instalaciones que est'n a su cargo0 -stos planos ser#n dibu)ados de la formaconvencional o ba)o soporte magn'tico, de acuerdo con las escalas e indicacionesproporcionadas por LA CONTRATISTAy sealar#n los recorridos, seccin y ubicacindefinitiva de todos los elementos que componen la instalacin0 Ser#n presentados a LACONTRATISTAdentro de los treinta 7>1; d"as de la fec*a de la ecepcin Provisoria,consider#ndose la entrega de los mismos como condicin ineludible para el pago de lavalori+acin final de obra0

    @ De los planos indicados, LA SUBCONTRATISTAentregar# un )uego original, dos copias yun CD@om con el material digitali+ado ba)o programas &utocad, %icrosoft -=cel y%icrosoft Uord, en las versiones que indique LA CONTRATISTA0

    @ LA SUBCONTRATISTAentregar# antes de la ecepcin Provisoria, folletos t'cnicos delos artefactos y equipos por 'l provistos, )unto con las respectivas garant"as del fabricanteyKo proveedor0

    *; otograf"as0

    @ LA SUBCONTRATISTAregistrar# con fotograf"as digitales el avance de los traba)os0 Concada liquidacin LA SUBCONTRATISTAad)untar# fotograf"as digitales de los traba)ose)ecutados durante el lapso de acuerdo con las indicaciones que le proporcione LACONTRATISTA. De cada toma ad)untar# dos copias en papel de apro=imadamente3>=3cm0

    i; %anuales de operacin y mantenimiento0

    Previo a la ecepcin Provisoria, LA SUBCONTRATISTAentregar# al Comitente y a LACONTRATISTA9

    @ %anuales con indicaciones para el mantenimiento preventivo de los sistemas incluidos enel Contrato0

    @ Mna carpeta que incluir# las garant"as t'cnicas de artefactos y equipos, de acuerdo con lodispuesto a continuacin y las especificaciones, cat#logos y folletos de m#quinas, equipos,motores, tableros, etc0, con los datos t'cnicos de los mismos e informacin sobre lasfirmas que proveyeron los equipos yKo e)ecutaron las instalaciones0 Salvo indicacin en

    contrario, en cuyo caso la misma tendr# preferencia, el pla+o de garant"a otorgado por losfabricantes de equipos y artefactos ser# de dos aos desde la fec*a en que sean

    >4

  • 7/25/2019 CONTRATO RP - HUANCAYO - DOCE.03 - CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE SANTA ROSA SAC OK.docx

    35/55

    instalados o puestos en operacin o de un ao desde la fec*a de la ecepcin Provisoria,lo que ocurra primero0

    ); Pruebas y ensayos0

    @ Ser#n por cuenta de LA SUBCONTRATISTAlos costos y gastos necesarios para efectuar

    la e=traccin de muestras y pruebas y ensayos de las muestras y tramos de muestrassolicitados por la Documentacin Contractual0

    @ -l personal y los elementos necesarios para este ob)eto, as" como los gastos yKo*onorarios de laboratorio, como ser instrumentos de medicin, combustibles,*erramientas, fletes, aparatos espec"ficos de control, etc0 ser#n facilitados y costeados porLA SUBCONTRATISTA, as" como los gastos yKu *onorarios de laboratorio0

    @ Las pruebas y ensayos ser#n reali+adas en obra y sometidas a la aprobacin de ELCLIENTEpor lo menos quince 73A; d"as antes de la fec*a prevista para la iniciacin de latarea correspondiente0 EL CLIENTEindicar# el lugar donde deben efectuarse las pruebasy ensayos que no puedan ser reali+ados en la obra0

    @ Las pruebas y ensayos requeridos por la Documentacin Contractual deber#n *aber sidoreali+ados y alcan+ado resultados satisfactorios previo a la ecepcin Provisoria0

    LA CONTRATISTA ordenar#, previa autori+acin de EL CLIENTE, la e)ecucin de laspruebas y ensayos adicionales a los requeridos por la Documentacin Contractual, queconsidere convenientes para comprobar si materiales, estructuras o instalaciones son losespecificados en la Documentacin Contractual0 Los costos y gastos de estas pruebas yensayos correr#n por cuenta de LA SUBCONTRATISTA cuando no se alcancenresultados satisfactorios o cuando se evidencie mala calidad de los materiales o mano deobra, a e=clusivo criterio de EL CLIENTE0 -n caso contrario correr#n por cuenta de EL

    CLIENTE.

    @ LA SUBCONTRATISTAtomar# las medidas necesarias a fin de obtener de los entes yKolas autoridades que tuvieren )urisdiccin sobre la obra, la aprobacin yKo e)ecucin de laspruebas y ensayos de suficiencia sobre todo equipo o instalacin de su provisin quefueren reglamentariamente requeridos0 -l cumplimiento de esta disposicin ser# previo ala ecepcin Definitiva0

    ; evisin de $ngenier"a0 evisiones de Diseo0

    @ LA SUBCONTRATISTAser# responsable de revisar toda la ingenier"a entregada comoparte del proyecto y en caso de detectar errores, omisiones o soluciones que no se

    adapten al fin para las cuales *an sido propuestas, modificarlas o a)ustarlas con laaprobacin de LA CONTRATISTA0 -sta responsabilidad se *ace e=tensiva a todas lasespecialidades de ingenier"a, incluso las que no est#n incluidas en el Contrato, cuando acriterio deLA CONTRATISTA pudieran impactar en el mismo0

    @ LA SUBCONTRATISTA*ar# la actuali+acin permanente de los planos de arquitectura7incluidos todos los detalles, aprobados por LA CONTRATISTA, teniendo en cuenta lasvariables introducidas por los contratistas directos de EL CLIENTEen el momento que LACONTRATISTA lo e=i)a y finalmente los planos 8as built:0 -n todo momento ladocumentacin de la obra debe estar actuali+ada al d"a con todas lasmodificacionesKaclaraciones de LA CONTRATISTAy de los dem#s asesores0

    @ LA SUBCONTRATISTA aportar# los recursos de personal necesario, como tambi'nespacio f"sico, equipos y *erramientas inform#ticas para estas tareas de documentacin0

    >A

  • 7/25/2019 CONTRATO RP - HUANCAYO - DOCE.03 - CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE SANTA ROSA SAC OK.docx

    36/55

    Los recursos deber#n estar asignados en el organigrama funcional que formar# parte de laDocumentacin Contractual0

    @ La ingenier"a entregada puede no contener detalles de construccin0 Por lo tanto, LASUBCONTRATISTAdebe tener en cuenta que se debe reali+ar una ingenier"a de detallegeneral para algunos casos0

    CL8USULA NOVENA9 CESIN DE POSICIN CONTRACTUAL

    5030 Las partes no podr#n ceder su posicin contractual en el presente Contrato a ningn tercero sinautori+acin previa y por escrito de la otra0 Cualquier cesin que no cumpla con esta formalidadser# considerada nula0

    CL8USULA DCIMA9 OBLI7ACIONES DE LA CONTRATISTA

    31030 Proporcionar informacin t'cnica y absolver consultas durante el proceso de la construccin, pormedio de EL CLIENTE.

    31020 Pagar la retribucin pactada en el pla+o y forma fi)ados en la Cl#usula Iuinta y Se=ta de estecontrato0

    310>0 eali+ar# la tramitacin y gestiones ante la %unicipalidad respectiva, a fin de obtener laslicencias, autori+aciones y permisos para la construccin de la O9&, los pagos que se incurranpor estos tr#mites ser#n asumidos por EL CLIENTE.

    CL8USULA DCIMA PRIMERA9 CONFIDENCIALIDAD

    Por la presente Cl#usula, LA SUBCONTRATISTA declara y se obliga ba)o responsabilidad a mantener yguardar con la m#s estricta confidencialidad o reserva y no divulgar toda la informacin que se leproporcione u obtenga de manera directa o indirecta sobre los traba)os que realice, la obra o sobre elProyecto en su integridad o sobre los negocios de EL CLIENTElos cuales no podr#n ser revelados aterceros directa o indirectamente, parcial o totalmente, por ninguna ra+n distinta de la e)ecucin propiade la Obra, salvo autori+acin previa y por escrito de EL CLIENTE.

    LA SUBCONTRATISTA, una ve+ obtenida la documentacin obtenida mediante el presente instrumento yque est# vinculada a la obra, estar# obligada y ser# responsable de controlar que 'sta no sea revelada nidivulgada por el personal de su empresa, o de empresas vinculadas a ella, entre funcionarios directores,agentes o empleados suyos o cualquier tercera persona, corporacin, asociacin o entidad afiliada o

    sucursal de la misma0

    La obligacin de confidencialidad alcan+a a los representantes, funcionarios, directores, agentes, socios,e)ecutivos, empleados, contratistas, subcontratistas o a cualquier persona contratada de LASUBCONTRATISTA asimismo a empresas vinculadas, asociacin, corporacin o entidad afiliada osucursal de la misma0

    LA SUBCONTRATISTAse obliga a adoptar todas las medidas que aseguren en cumplimiento de lasobligaciones de confidencialidad y a incluir esta estipulacin en todos los contratos de traba)o, sub@contratas o de otro tipo celebrados con miembros de su personal y cualquier otra persona natural o)ur"dica contratada por LA SUBCONTRATISTA, que participe en la e)ecucin de la Obra materia del

    presente contrato0

    >

  • 7/25/2019 CONTRATO RP - HUANCAYO - DOCE.03 - CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE SANTA ROSA SAC OK.docx

    37/55

    Si LA SUBCONTRATISTAincumple con dic*a obligacin, LA CONTRATISTApodr# resolver el presenteContrato de pleno derec*o, comunic#ndole a LA SUBCONTRATISTAmediante carta notarial0 &simismo,LA SUBCONTRATISTAdeber# pagar una indemni+acin por daos y per)uicios y las responsabilidadespenales, en caso *ubiese0 La causal de resolucin opera de pleno derec*o al momento que secomunique a LA SUB CONTRATISTAmediante Carta .otarial0

    CL8USULA DCIMO SE7UNDA9 RESOLUCIN DEL CONTRATO

    3203Son causas de resolucin de este contrato las siguientes(

    >i? -l mal uso por parte de LA SUBCONTRATISTA de los dineros otorgados por LACONTRATISTA.

    >ii? Demora mayor de cinco 71A; d"as calendario en iniciar la O9& por causas imputables " LASUBCONTRATISTA.

    7iii; Iue LA SUBCONTRATISTAdestine cualquier suma entregada por LA CONTRATISTA en

    calidad de adelanto o por cualquier otro concepto a actividades no relacionadas directa niindirectamente con la e)ecucin de la O9&0 Para ello, LA CONTRATISTAdeber# *aberrequerido informacin sobre dic*os fondos a LA SUBCONTRATISTAen la forma sealadaen el numeral 02 anterior0 LA CONTRATISTA podr# e)ercer la facultad de resolver elpresente Contrato en caso que LA SUBCONTRATISTAno *ubiera entregado la informacinsolicitada por EL CLIENTE, dentro del pla+o previsto en la citada Cl#usula, o en caso lainformacin entregada por LA SUBCONTRATISTA no *ubiera satisfec*o a LACONTRATISTA y a EL CLIENTEcon respecto al correcto uso del dinero entregado a LASUBCONTRATISTA, lo cual comunicar#n a LA SUBCONTRATISTA por escritofundamentando su posicin0

    7iv; $ncumplimiento reiterado del eglamento de obra por parte de L& SM9CO.F

  • 7/25/2019 CONTRATO RP - HUANCAYO - DOCE.03 - CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE SANTA ROSA SAC OK.docx

    38/55

    LA CONTRATISTApodr# e)ercer la facultad de resolver el presente Contrato en caso que LASUBCONTRATISTAno *ubiera entregado la informacin solicitada por EL CLIENTE, dentrodel pla+o establecido o en caso la informacin entregada por LA SUBCONTRATISTA no*ubiera satisfec*o a LA CONTRATISTAy a EL CLIENTEcon respecto al correcto uso deldinero entregado a LA SUBCONTRATISTA, lo cual comunicar#n a LA SUBCONTRATISTA

    por escrito fundamentando su posicin0

    7viii; .egativa de LA SUBCONTRATISTA, por m#s de dos 712; veces consecutivas o alternadas,a e)ecutar las rdenes y disposiciones escritas de LA CONTRATISTA que resultasenprocedentes de acuerdo a los t'rminos de este Contrato0 -n este caso, LA CONTRATISTApreviamente requerir# por escrito a LA SUBCONTRATISTA, el cumplimiento de dic*asrdenes y disposiciones, otorg#ndole para ello un pla+o de tres 71>; d"as calendarioscontados desde la entrega de dic*o requerimiento0

    7i=; Si LA SUBCONTRATISTAparali+a totalmente la O9& o redu)era el ritmo de traba)o demanera que a criterio de LA CONTRATISTAse pone en riesgo el avance de la O9& en los

    t'rminos indicados en el Cronograma Detallado de Obra0 -n este caso, LA CONTRATISTApreviamente debe requerir por escrito a LA SUBCONTRATISTA, el reinicio o aceleracin deritmo de la O9&, otorg#ndole para ello un pla+o de cinco 71A; d"as calendario contadosdesde la entrega de dic*o requerimiento0 LA CONTRATISTApodr# e)ercer la facultad deresolver el presente Contrato en caso que LA SUBCONTRATISTAno *ubiera reiniciado oacelerado el ritmo de la O9&, a satisfaccin de LA CONTRATISTAyKo de EL CLIENTE0

    7=; -n caso que LA SUBCONTRATISTAincumpla cualquiera de las obligaciones asumidas envirtud de las Cl#usula Octava y Cl#usula D'cimo S'ptima, y no *ubiera solucionado elincumplimiento, a satisfaccin de LA CONTRATISTA, puesta de manifiesto por escrito dentrode los pla+os establecidos o el otorgado por LA CONTRATISTAsegn sea el caso0

    7=i; Si LA SUBCONTRATISTA in)ustificadamente parali+a la O9& o reduce el ritmo dee)ecucin de la misma, por m#s de tres 71>; d"as

    7=ii; Si LA SUBCONTRATISTA cede sus derec*os o su posicin contractual, parcial ototalmente, el presente Contrato, sin la debida autori+acin por parte de LACONTRATISTA0

    7=iii; -n caso que se promueva alguna demanda o solicitud de insolvencia o quiebra contra LASUBCONTRATISTAy la misma no sea contestada en treinta 7>1; d"as o si, a pesar de laoportuna defensa de 'sta, ella es declarada en insolvencia o en quiebra a pedido de uno om#s de sus acreedores o ingresara a un proceso concursal aunque 'ste no suponga la

    ine=igibilidad de sus obligaciones0 -l mismo derec*o le corresponder# a LA CONTRATISTAen el caso LA SUBCONTRATISTA*ubiese ingresado a un procedimiento de disolucin yliquidacin al amparo de lo previsto en la Ley General de Sociedades0

    >@i;? Si LA SUBCONTRATISTAno cumple con e)ecutar la O9& manteniendo est#ndares de*igiene adecuados y en orden, o incumple las instrucciones que sobre sanidad, *igiene,salubridad y mane)o de residuos que le *ayan sido dictadas oportunamente por LACONTRATISTA.

    7=v; Si LA SUBCONTRATISTA no cumple con e)ecutar la O9& manteniendo est#ndares deseguridad adecuados o incumple las instrucciones que sobre dic*a materia le *ayan sidodictadas oportunamente por LA CONTRATISTA.

    3202De presentarse alguna de las causales de resolucin enunciadas en el numeral precedente, y deacuerdo con lo dispuesto por el &rt"culo 34>1Edel Cdigo Civil, LA CONTRATISTApodr# dar por

    >

  • 7/25/2019 CONTRATO RP - HUANCAYO - DOCE.03 - CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE SANTA ROSA SAC OK.docx

    39/55

    resuelto el presente contrato sin necesidad de pronunciamiento )udicial o arbitral de ninguna clase,bastando para ello la comunicacin por conducto notarial que LA CONTRATISTA remitir# a LASUBCONTRATISTA*aci'ndole saber su decisin0 -n este supuesto, se e)ecutar#n las garant"as yse retendr# el pago de las valori+aciones que estuvieran pendientes, quedando autori+ada LACONTRATISTA a cobrar de los montos antes detallados las sumas que le correspondan por

    concepto de penalidades, de ser el caso0 Podr# ser causa de resolucin de contrato por parte deLA SUBCONTRATISTA si superada la fec*a de vencimiento de dos 712; valori+acionesconsecutivas aprobadas por LA CONTRATISTA, 'stas permanecen impagas0

    -n el supuesto de producirse la causal mencionada en el p#rrafo anterior, el presente contrato seentender# resuelto de pleno derec*o transcurridos cinco 71A; d"as calendarios luego de recibidopor LA CONTRATISTAun requerimiento notarial remitido por LA SUBCONTRATISTAinvoc#ndolela subsanacin de la causal de incumplimiento respectiva sin que la misma *ubiese sidosubsanada0 -n este caso, LA CONTRATISTAtendr# que devolver a LA SUBCONTRATISTA lascartas fian+a entregadas de acuerdo a lo establecido en la Cl#usula S'ptima del presente contrato0Se de)a e=presa constancia que la liquidacin de obra deber# contemplar los compromisos

    adquiridos por LA SUBCONTRATISTAcon sus proveedores y subcontratistas slo s" la resolucinse produce por culpa de LA CONTRATISTA.

    CL8USULA DCIMO TERCERA9 PENALIDADES E INTERVENCIN FUNCIONES DE LACONTRATISTA

    3>03Siempre que sea por causas imputables a LA SUBCONTRATISTA, estar# su)eta a unapenalidad por atraso en la entrega final de la obra y pagar# sin necesidad de *aber sidoconstituida en mora LA CONTRATISTA, el 103N 7uno por ciento; del monto del contrato por cadad"a de atraso0 -sta penalidad regir# a partir del primer d"a calendario posterior a la fec*a pactada

    de fin de la O9&0 La penalidad ser# deducida de la ltima valori+acin o pago de regulari+acino en su caso por la liquidacin del contrato o de las garant"as, si aquellas no fueran suficientespara cubrir la penalidad0

    Iueda entendido para las partes contratantes que es facultad e=clusiva de LA CONTRATISTAoptar por la resolucin del contrato yKo la aplicacin de la penalidad establecida en este contratoyKo efectuar la intervencin de la obra segn lo propuesto por el numeral 3>0A de esta Cl#usula0

    Iueda acordado que el monto m#=imo de las penalidades que se mencionan en esta Cl#usulano ser# mayor que el die+ por ciento 731N; del que forma parte del monto del presenteCO.

  • 7/25/2019 CONTRATO RP - HUANCAYO - DOCE.03 - CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE SANTA ROSA SAC OK.docx

    40/55

    -n caso cualquier monto retenido a LA SUBCONTRATISTAyKo respecto a las Letras de CambioyKo ondo de Garant"a mencionada en la Cl#usula S'ptima anterior, no cubrieran laspenalidades por incumplimiento de LA SUBCONTRATISTA, LA CONTRATISTAse reserva elderec*o de iniciar las acciones legales correspondientes con el fin de *acerse cobro de lasmismas0

    3>0>-n caso LA SUBCONTRATISTA no cumpla con levantar las observaciones 7ya sea de larecepcin de los sectores parciales o de la obra definitiva; en el pla+o indicado en la cl#usulasiguiente, salvo causas no imputables en su contra, asumir# una penalidad del 103N 7uno pormil; del monto del contrato, por cada d"a de atraso en levantar las observaciones0 La penalidadser# deducida de la ltima valori+acin o pago de regulari+acin o en su caso por la liquidacindel Contrato o de las garant"as 7es decir, del ondo de Garant"a yKo de la e)ecucin de las Letrasde Cambio; previstas en la Cl#usula S'ptima precedente, si aquellas no fueran suficientes paracubrir la penalidad, dependiendo del momento en que el incumplimiento tenga lugar0 -sta mismapenalidad se aplicar# por d"a en caso LA SUBCONTRATISTAno entregue el Dossier de Calidadde la obra a LA CONTRATISTAen el pla+o pactado en el numeral 340205

    3>04Las partes acuerdan qu