Bases Para LP 0004-2008 Checa-Mazocruz (1)

8/19/2019 Bases Para LP 0004-2008 Checa-Mazocruz (1)

1/49

Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL Licitación Publica N !!!"-#!!$-%TC!

BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA BAJOLA MODALIDAD DE CONCURSO OFERTA, MEDIANTE EL SISTEMA DE

SUMA ALZADA

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0004-2008-MTC/20

EJECUCIÓN DE LA OBRA:

%ANTENI%IENTO PERIO'ICO 'E LA CARRETERA E%P( R)S *C+ECA, %A.OCR/.*0%( 1!2!!! 0%( $)2!!!,

3inanciado por4

Re!"#$# O"%&'("&$#

LIMA - PERU

%anteni5iento Periódico de la Carretera E5p( R)S *C6eca, %a7ocru7 *05( 1!2!!! 05( $)2!!!, 0


2/49




3/49


BASES DE LICITACION PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0004-2008-MTC/20

CAP)TULO I

*+0 ENERALIDADESEl Plan Anual de Ad8uisiciones y Contrataciones - PAAC del Proyecto Especial de Infraestructura de TransporteNacional - PROVIAS NACIONAL9 considera la e:ecución de un proceso cuyo ob:eto es la e:ecución de la Obra4%anteni5iento Periódico de la Carretera E5p( R)S *C6eca, %a7ocru7 *05( 1!2!!! 05( $)2!!!,9 8uecorresponde a la Licitación P;blica N !!!"-#!!$-%TC!9 de acuerdo con lo especificado en las presentess docu5entos co5ple5entarios(

1(1 ENTIDAD CONOCANTEEl %inisterio de Transportes y Co5unicaciones - %TC9 a tra?=s del Proyecto Especial de Infraestructura deTransporte Nacional - PROVIAS NACIONAL9 en adelante deno5inado PROIAS NACIONAL9 con R/C N#!@!)@!))B(

1(# DOMICILIO LEALr( .orritos N 1#!)9 Li5a !19 Per;

1() OBJETO DE LA CONOCATORIAEl ob:eto de la presente Licitación P;blica es seleccionar a la e5presa o consorcio 8ue elaborar> elEDpediente T=cnico (en el que se desarrollarán las disciplinas necesarias, planteando los tratamientos y soluciones más adecuadas, que defina el mantenimiento periódico óptimo)9 y e:ecutar> la Obra4 %anteni5ientoPeriódico de la Carretera E5p( R)S *C6eca, %a7ocru7 *05( 1!2!!! 05( $)2!!!,9 ba:o la 5odalidad deConcurso Oferta9 5ediante el Siste5a de Su5a Al7ada(

1(" ALOR REFERENCIALEl ?alor referencial asciende a S&( 1! #"" "$9$! *'ie7 %illones 'oscientos Cuarenta y Cuatro %il Setecientos

Cuarenta y Oc6o con $!&1!! Nue?os Soles, incluido los i5puestos de Ley y cual8uier otro concepto 8ueincida en el costo total de la obra( El ?alor referencial 6a sido calculado al 5es de Septie5bre del #!!(

El ?alor referencial precedente5ente 5encionado9 est> desaFreFado de la 5anera 8ue se indica acontinuación4

(. E($"(&1' E3e%&e'e T5'&$ De6&'&&7$, 8ue asciende a S&( )!# 199#" *Trescientos 'os %ilSetecientos 'iecis=is con #"&1!! Nue?os Soles,9 incluido el IGV('ic6o ?alor considera41@91) H *S&( "@ $!)91! inc( IGV, de Gastos Generales y 9@ H *S&( 1B $"$(!1 inc( IGV, de /tilidad(

. Ee!&1' %e ( O"(, 8ue asciende a S&( B B"# !)#9@ *Nue?e %illones No?ecientos Cuarenta y 'os %ilTreinta y 'os con @&1!! Nue?os Soles,9 incluido el IGV('ic6o ?alor considera4119#B H *S&( 1 1## "$9@@ inc( IGV, de Gastos Generales y $9! H *S&( $!1 ($# inc( IGV, de /tilidad +

Los lJ5ites 5>Di5os y 5Jni5os del ?alor referencial total ascienden a4

90 %e ($" Re6e"e'&( ($" Re6e"e'&( ;I'!&%$ e I. **0 %e ($" Re6e"e'&(

S/+ 9 220 29 22=,>8(&nce Millones Doscientos Sesenta y Nueve Mil Doscientos Veintitrs

con *!"## Nuevos Soles)

Las propuestas 8ue eDcedan en 5>s del die7 por ciento *1!H, el ?alor Referencial y a8uellas 8ue fuereninferiores al no?enta por ciento *B!H, ser>n de?ueltas por el Co5it= Especial teni=ndolas por nopresentadas(



4/49


Para otorFar la contar con la asiFnación suficiente de recursos y la aprobación del Titular del PlieFo9 8uedandosuspendido el otorFa5iento de la presupuestada con Recursos Ordinarios de PROVIAS Nacional %TC estando su:eta sue:ecución a la disponibilidad presupuestal y financiera del PlieFo9 en el 5arco de los calendarios deco5pro5isos9 las asiFnaciones tri5estrales de Fastos y las Leyes Anuales de Presupuesto correspondientespara el E:ercicio 3iscal #!!$9 confor5e a lo establecido en la Ley N #B1"#9 Ley de Presupuesto del SectorP;blico para el AKo 3iscal #!!$9 y de ser el caso el ArtJculo # de la Ley N #$"11 - Ley General delSiste5a Nacional de Presupuesto9 respecti?a5ente(

1( SISTEMA DE CONTRATACIONEl presente proceso se riFe por el siste5a de S/%A AL.A'A9 de acuerdo con lo establecido en el eDpedientede contratación respecti?o(

1( MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUALLa 5odalidad es por CONC/RSO O3ERTA9 y con 3inancia5iento de la Entidad(

1($ RE?UERIMIENTOS T@CNICOS M)NIMOSLos re8ueri5ientos t=cnicos 5Jni5os *referidos a e8uipa5iento9 personal9 entre otros, est>n definidos en elAneDo N !@ 8ue for5a parte de las presentes


5/49


Ade5>s del presente docu5ento9 se ad:untan a las n desiFnar un representante o apoderado co5;n con poderes suficientes para e:ercitar losderec6os y cu5plir las obliFaciones 8ue se deri?en de su calidad de postores y del contrato 6asta lali8uidación del 5is5o(

d, Las partes del consorcio no deben estar incluidas en el ReFistro de In6abilitados para Contratar con elEstado y deber>n estar inscritas en el ReFistro Nacional de Pro?eedores(

e, ueda clara5ente entendido 8ue la ter5inación de la e:ecución de la obra9 no eDtinFue laresponsabilidad ci?il indi?idual y colecti?a solidaria de todos los inteFrantes(

CAPITULO II

2+0 ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

#(1 CRONORAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓNPrepublicación de las a tra?=s de la publicación en el SEACE9 de confor5idad con lo seKalado en el ArtJculo 1!" delReFla5ento9 la 5is5a 8ue se reali7ar> en la fec6a seKalada en el cronoFra5a(


http://www.proviasnac.gob.pe/http://www.proviasnac.gob.pe/


6/49


#() REISTRO DE PARTICIPANTES ENTREA DE BASESEl reFistro de participantes se efectuar> desde el dJa siFuiente de la con?ocatoria y 6asta un *!1, dJa despu=sde 6aber 8uedado inteFradas las 8ue se reFistre uno de sus inteFrantes9 de confor5idad con el ArtJculo 1! del ReFla5ento(

El reFistro de los participantes se reali7ar> en la /nidad de Procesos de Selección de PROVIAS NACIONALsita en r( .orritos N 1#!)9 )er Piso - A9 Li5a9 en las fec6as seKaladas en el cronoFra5a9 en el 6orario de!B4!! a 1#4)! y de 1"4)! a 14)! 6oras9 pre?io paFo de la su5a S/+20+00 *e&'e $' 00/*00 N!e7$# S$e#,por derec6o de participación(

Al reFistrarse9 el participante deber> seKalar la siFuiente infor5ación4 No5bres y apellidos *persona natural,9'NI9 ra7ón social *persona :urJdica,9 n;5ero de R/C9 do5icilio leFal9 tel=fono+

'e acuerdo con lo establecido en el artJculo 1!$ del ReFla5ento9 la persona natural o :urJdica 8ue desee sernotificada electrónica5ente9 deber> consiFnar una dirección de correo electrónico y 5antenerla acti?a9 aefecto de las notificaciones 8ue9 confor5e a lo pre?isto en el ReFla5ento9 deban reali7arse(

Es de responsabilidad del participante el per5anente seFui5iento del respecti?o proceso de selección atra?=s del SEACE(

#(" FORMULACIÓN DE CONSULTAS OBSERACIONES A LAS BASESLas consultas y obser?aciones a las n presentadas por un periodo de cinco *!@, dJas 6>biles9contados desde el dJa siFuiente de la con?ocatoria9 de confor5idad con lo establecido en el artJculo 11! delReFla5ento(

Se presentar>n por escrito9 debida5ente funda5entadas9 ante la ?entanilla de %esa de Partes de la Entidad9sito en el r( .orritos N 1#!)9 1er Piso9 Li5a9 en la fec6a seKalada en el cronoFra5a9 en el 6orario de !$4)!6oras a 14!! 6oras9 debiendo estar diriFidos al Presidente del Co5it= Especial de la LICITACIÓN PÚBLICANG 0004-2008-MTC/20 y ad:untando un dis8uete conteniendo las consultas y&u obser?aciones(

MU IMPORTANTE9 no se absol?er>n consultas y obser?aciones a las nea5ente o 8ue sean for5uladas por 8uienes no se 6an reFistrado co5o participantes.

#(@ ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS OBSERACIONES A LAS BASESLa decisión 8ue to5e el Co5it= Especial9 con relación a las consultas y obser?aciones presentadas constar>en el plieFo absolutorio 8ue se notificar> a tra?=s del SEACE9 en la sede de la Entidad y a los correoselectrónicos de los participantes 8ue asJ lo 6ubieran solicitado9 de confor5idad con lo establecido en elArtJculo 11! del ReFla5ento9 en el pla7o seKalado en el cronoFra5a del proceso de selección(

La absolución de consultas y obser?aciones 8ue se for5ulen al contenido de las nco5o parte inteFrante de =sta y del Contrato(

#( ELEACIÓN DE OBSERACIONES AL CONSUCODE

Los obser?antes tienen la opción de solicitar 8ue las bases y los actuados del proceso sean ele?ados alCONS/CO'E9 dentro de los tres *), dJas siFuientes al ?enci5iento del t=r5ino para absol?erlas( 'ic6aopción no sólo se oriFinar> cuando las obser?aciones for5uladas no sean acoFidas por el Co5it= Especial9sino9 ade5>s9 cuando el 5is5o obser?ante considere 8ue el acoFi5iento declarado contin;a siendo contrarioa lo dispuesto por el ArtJculo #@ de la Ley9 cual8uier otra disposición de la nor5ati?a sobre contrataciones yad8uisiciones del Estado u otras nor5as co5ple5entarias o coneDas 8ue tenFan relación con el proceso deselección(

IFual5ente9 cual8uier otro participante 8ue se 6ubiere reFistrado co5o tal con anterioridad a la etapa defor5ulación de consultas y&u obser?aciones9 tendr> la opción de solicitar la ele?ación de las


7/49


El Co5it= Especial incluir> en el plieFo de absolución de obser?aciones9 el re8ueri5iento de paFo de la tasapor concepto de re5isión de actuados(

El participante presentar> al Co5it= Especial el co5probante de paFo9 vouc'er o papeleta de depósitocorrespondiente al paFo de la tasa pre?ista en el TeDto Mnico de Procedi5ientos Ad5inistrati?os *T/PA, deCONS/CO'E(

#( MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓNLos participantes 8ue soliciten ser notificados electrónica5ente9 deber>n consiFnar una dirección de correoelectrónico y 5antenerla acti?a9 a efectos de las notificaciones a 8ue 6ubiere luFar(

#($ INTERACION DE LAS BASESEl Co5it= Especial inteFrar> las reFistrar en el SEACE la 5odificación del cronoFra5a delproceso de selección y dar a?iso a los participantes 5ediante correo electrónico ta5bi=n deber> co5unicarla decisión adoptada al Titular de la Entidad9 5>Di5a autoridad ad5inistrati?a o al funcionario encarFado(

#(1! CANCELACION DEL PROCESOEn cual8uier estado del proceso de selección9 6asta antes del otorFa5iento de la el costo de las bases a8uienes las 6ayan ad8uirido(

#(11 DE LAS ACCIONES /U OBLIACIONES DE LOS POSTORESLos Postores re?isar>n detenida5ente las s docu5entos sin necesidad de declaración eDpresa( Lainfor5ación su5inistrada por los postores tiene el car>cter de 'eclaración urada(

#(1# PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

F$"H( %e P"e#e'(&1' %e P"$3!e#(#Las propuestas se presentar>n en acto p;blico9 en la Sala de Licitaciones de PROVIAS NACIONAL9 sita enr( .orritos N 1#!)9 )er Piso - A9 Li5a9 en la fec6a y 6ora seKalada en el cronoFra5a9 debiendo estardiriFidas al Co5it= Especial de la L&&(&1' P&( NG 0004-2008-MTC/20+

Todos los docu5entos 8ue contenFan infor5ación esencial de las propuestas del proceso de selección sepresentar>n en idio5a castellano o9 en su defecto9 aco5paKados de traducción oficial9 sal?o el caso de lainfor5ación t=cnica co5ple5entaria contenida en folletos9 instructi?os9 cat>loFos o si5ilares9 8ue podr> serpresentada en el idio5a oriFinal( El postor ser> responsable de la eDactitud y ?eracidad de dic6os

docu5entos(

Los inteFrantes de un consorcio no podr>n presentar propuestas indi?iduales ni confor5ar 5>s de unconsorcio(



8/49


P"e#e'(&1' %e P"$3!e#(# A3e"!"( %e P"$3!e#( T5'&(Los actos de recepción de propuestas9 apertura de sobres9 y otorFa5iento de la n acabo en Acto P;blico9 el 5is5o 8ue se reali7ar> con la participación de Notario P;blico(

Las personas naturales podr>n concurrir personal5ente o a tra?=s de su representante debida5enteacreditado ante el Co5it= Especial9 5ediante carta poder si5ple ;F$"H($ NG 0*.+ Las personas :urJdicas lo6ar>n por 5edio de su representante leFal o apoderado acreditado ta5bi=n con carta poder si5ple ;F$"H($Nº 0*.(

Las propuestas se presentar>n en oriFinal y dos *#, copias en dos sobres debida5ente cerrados( El pri5erocontendr> la propuesta t=cnica *Sobre N !1, y el seFundo la propuesta econó5ica *Sobre N !#,9 de lasiFuiente 5anera4

SOBRE NG 0*: Propuesta T=cnica( El sobre ser> rotulado4

SOBRE 2: Propuesta Econó5ica( El sobre ser> rotulado4

Cuando las propuestas se presenten en 6o:as si5ples se redactar>n por 5edios 5ec>nicos o electrónicos9lle?ar>n el sello y la r;brica del postor y ser>n foliadas correlati?a5ente e5pe7ando por el n;5ero uno *!1,(

Los for5ularios o for5atos podr>n ser llenados por cual8uier 5edio9 incluyendo el 5anual9 debiendo lle?ar elsello y la r;brica del postor o su representante leFal o 5andatario desiFnado para dic6o fin(

El acto p;blico de presentación de propuestas9 se iniciar> cuando el Co5it= Especial e5piece a lla5ar a lospostores en el orden en 8ue se reFistraron co5o participantes9 para 8ue entreFuen los sobres conteniendoa5bas propuestas( Si al 5o5ento de ser lla5ado9 el postor no se encontrase presente9 se le tendr> pordesistido de participar en el proceso( Si alF;n postor es o5itido9 podr> acreditarse con la presentación delco5probante de paFo de su reFistro co5o participante(

Los inteFrantes de un consorcio no podr>n presentar propuestas indi?iduales ni confor5ar 5>s de unconsorcio(


Señores

PROVIAS NACIONAL Att.: Comité Especial

L&&(&1' P&( NG 0004-2008-MTC/20Oe$ %e 3"$e#$: M('e'&H&e'$ Pe"&1%&$ %e ( C(""ee"( EH3+ R=S;Ce(. K M($"! ;H+ *0000 K H+ 8=000.

S$"e NG *: P"$3!e#( T5'&(N$H"e / R(1' S$&( %e P$#$"

Señores

PROVIAS NACIONAL Att.: Comité Especial

L&&(&1' P&( NG 0004-2008-MTC/20Oe$ %e 3"$e#$: M('e'&H&e'$ Pe"&1%&$ %e ( C(""ee"( EH3+ R=S;Ce(. K M($"! ;H+ *0000 K H+ 8=000.

S$"e NG 02: P"$3!e#( E$'1H&(N$H"e / R(1' S$&( %e P$#$"

N de 3olios de cada E e5 lar


9/49


'espu=s de recibidas las propuestas9 el Co5it= Especial proceder> a la apertura de los sobres 8ue contienenla propuesta t=cnica de cada postor y ?erificar> 8ue los docu5entos presentados por cada postor sean lossolicitados por las de acuerdo al ArtJculo 1#@

del ReFla5ento(

'espu=s de abierto cada sobre 8ue contiene la propuesta t=cnica9 el Notario proceder> a sellar y fir5ar cada6o:a de todos los docu5entos oriFinales de cada propuesta t=cnica( LueFo proceder> a colocar los sobrescerrados 8ue contienen las propuestas econó5icas9 dentro de uno o 5>s sobres9 los 8ue ser>n debida5entesellados y fir5ados por el Notario9 por los 5ie5bros del Co5it= Especial y por los postores 8ue deseen6acerlo9 conser?>ndolos 6asta la fec6a en 8ue el Co5it= Especial9 en acto p;blico9 co5uni8ue ?erbal5ente alos postores el resultado de la e?aluación de las propuestas t=cnicas(

Al ter5inar el acto p;blico se le?antar> un acta9 la cual ser> suscrita por el Notario P;blico9 por todos los5ie5bros del Co5it= Especial y por los postores 8ue deseen 6acerlo(

CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

SOBRE Nº * - PROPUESTA T@CNICA

El sobre N 1 contendr>9 ade5>s de un Jndice de docu5entos#9 la siFuiente docu5entación4

a( 'eclaración urada de presentación del postor9 seF;n el AneDo N !1( O&($"&$+ b( Copia si5ple del Certificado de Inscripción ?iFente en el ReFistro Nacional de Pro?eedores *en el

capJtulo de e:ecutor de obra,( O&($"&$+ c( 'eclaración urada de acuerdo a lo establecido en el artJculo del ReFla5ento9 confor5e al AneDo N

!#( O&($"&$+

d( 'eclaración urada del Pla7o de E:ecución9 seF;n el AneDo N !)( O&($"&$+e( Pro5esa de Consorcio9 seF;n el AneDo N !"( O&($"&$9 en caso 8ue el postor sea un consorcio(f( 'eclaración :urada de cu5pli5iento de los re8ueri5ientos t=cnicos 5Jni5os) seF;n el AneDo N !@(

O&($"&$(F( 'ocu5entación relacionada a los factores de e?aluación4

o EDperiencia en Obras en General *AneDo a, - F(!(&7$o EDperiencia en Obras Si5ilares *AneDo b, - F(!(&7$o EDperiencia en ConsultorJa en General *AneDo a, - F(!(&7$ o EDperiencia en Ser?icios de ConsultorJa Si5ilares *AneDo a, - F(!(&7$o EDperiencia del Personal Profesional propuesto *AneDo $, - F(!(&7$

El postor deber> presentar todos los docu5entos obliFatorios para 8ue su propuesta sea ad5itida(

'e no presentarse un docu5ento facultati?o9 la propuesta ser> ad5itida pero no se asiFnara el punta:ecorrespondiente al factor de e?aluación 8ue no se acredito(

SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICAEl contenido del sobre de la Propuesta Econó5ica ser> el siFuiente4

− %onto total de la Propuesta Econó5ica"9 en letras y n;5eros9 el cual deber> incluir todos los i5puestos9

2 La o5isión del Jndice no descalifica la propuesta9 ya 8ue su presentación no tiene incidencia en el ob:eto de la con?ocatoria(3 En cada caso concreto9 ba:o responsabilidad9 la Entidad podr> solicitar docu5entos tales co5o for5atos *e:e5plo 3or5ato N ), oconstancias9 sie5pre en concordancia con el eDpediente de contratación y en obser?ancia de los principios de econo5Ja9 libre co5petencia ytrato :usto e iFualitario9 consaFrados en el artJculo ) de la Ley(4 'ependiendo del siste5a de contratación 8ue se e5plee9 se deber> considerar9 confor5e a lo dispuesto por el artJculo @ del ReFla5entode la Ley de Contrataciones y Ad8uisiciones del Estado9 lo siFuiente4SeH( %e #!H( ((%(4 El postor for5ular> su propuesta considerando los traba:os 8ue resulten necesarios para el cu5pli5iento del ob:etode la prestación re8uerida seF;n los planos9 especificaciones t=cnicas9 5e5oria descripti?a y presupuesto de obra 8ue for5an parte del



10/49


tributos9 Fastos Fenerales9 utilidad9 seFuros9 transporte9 inspecciones9 pruebas9 o cual8uier otroconcepto9 de acuerdo al AneDo N B *Carta de Propuesta Econó5ica,9 el 8ue no podr> tener borraduraalFuna9 en5endadura o corrección9 caso contrario se considerar> co5o no presentada( O&($"&$+

El 5onto total de la Propuesta ser> en Nue?os Soles y las cifras 5onetarias a consiFnar tendr>n 6asta un5>Di5o de dos *#, deci5ales(

− 'esaFreFado Propuesta Econó5ica(El desaFreFado por partidas de la propuesta econó5ica9 relacionada a la elaboración del estudiodefiniti?o9 ser> presentado por el postor ad:udicado con la buena pro9 antes de la suscripción delcontrato( Se presentar> el presupuesto detallado por partidas9 y aplicado sobre los 5etradosconsiderados en el EDpediente T=cnico se indicar> el 5onto por separado de Gastos GeneralesVariables y Gastos Generales 3i:os9 asJ co5o la utilidad9 y el porcenta:e 8ue les corresponde conrespecto al costo directo(

LueFo de la su5a del costo directo9 Fastos Fenerales y utilidad9 se indicar> el Subtotal9 al cual se leaplicar> el I5puesto General a las Ventas *IGV, e8ui?alente al 1BH del Sub Total anterior y final5entese indicar> el total de la propuesta(

#(1) EALUACIÓN DE PROPUESTASLa e?aluación de la propuesta se reali7ar> en dos *!#, etapas4 la e?aluación t=cnica y la e?aluacióneconó5ica(

Los 5>Di5os punta:es asiFnados a las propuestas son las siFuientes4Propuesta T=cnica 4 1!! puntosPropuesta Econó5ica 4 1!! puntos

#(1#(1 E7(!(&1' T5'&(Se ?erificar> 8ue la propuesta t=cnica cu5pla con la presentación de los docu5entos obliFatorios detalladosen el Jte5 S$"e NG 0* K P"$3!e#( T5'&( de las presentes n ad5itidas(

Sólo a a8uellas propuestas ad5itidas9 el Co5it= Especial les aplicar> los factores de e?aluación pre?istos enlas los punta:es correspondientes9 confor5e a los criterios establecidos para cada factor(

FACTORES CRITERIOS DE EALUACIÓN

E7(!(&1' %e ( P"$3!e#( T5'&( ;P!'!(&1' M&H(: *00 3!'$#, P!'!(&1' M'&H(: >0 3!'$#.

Ser>n declaradas aptas las Propuestas T=cnicas cuya puntuación sea iFual o 5ayor a Sesenta *!, puntos(

Los postores 8ue no alcancen la puntuación 5Jni5a9 ser>n consideradas co5o no aptos para la apertura de

la Propuesta Econó5ica9 de?ol?i=ndosele su propuesta(

Los 3actores y Criterios de e?aluación son los siFuientes4

EDpediente T=cnico9 en ese orden de prelación consider>ndose 8ue el desaFreFado por partidas 8ue da oriFen a su propuesta y 8ue debenpresentar co5o parte de la 5is5a9 es referencial(SeH( %e 3"e&$# !'&("&$#4 El postor for5ular> su propuesta considerando los precios unitarios de las partidas contenidas en las


11/49


F A C T O R E SP!'(eM&H$

P!'(eM+ T$+

A+ E7(!(&1' %e ( E3e"&e'&( $H$ C$'"(( %e O"(# e' e'e"( ;F$"H($ > (. *0+00

Obras en General e:ecutadas en los ;lti5os die7 *1!, aKos 6asta por un 5onto 5>Di5o acu5uladoe8ui?alente a cinco *@, ?eces el Valor Referencial *parte E:ecución de Obra, de la presentecon?ocatoria9 es decir S&( 1!# @# $"@9!

Puntuación4

Por un 5onto acu5ulado 5ayor o iFual a cinco *@, ?eces el Valor Referencial (((((((((((1!9!! puntosPor un 5onto acu5ulado 5enor a una *1, ?e7 el Valor Referencial (((((((((((((((((((((((((((((((( (! puntos

Para 5ontos inter5edios se calificar> por interpolación lineal(

B+ E7(!(&1' %e ( E3e"&e'&( $H$ C$'"(( %e O"(# S&H&("e# ;F$"H($ > . =0+00

Obras Si5ilares e:ecutadas en los ;lti5os 8uince *1@, aKos 6asta por un 5onto 5>Di5oacu5ulado e8ui?alente al Valor Referencial *parte E:ecución de Obra, de la presente con?ocatoria9es decir S&( #! @!@ @B91#9 siendo el ?alor 5Jni5o de cada obra si5ilar el #!H del ValorReferencial9 es decir S&( " 1!1 11)9$#(Puntuación4Por un 5onto acu5ulado 5ayor o iFual a una *1, ?e7 el Valor Referencial((((((((((((((((((((((()! puntosPor un 5onto acu5ulado 5enor al sesenta por ciento9 *!9, ?eces el Valor Referencial (((! puntosPara 5ontos inter5edios se calificar> por interpolación lineal(

TOTAL EQPERIENCIA EN OBRAS ;AB. 40+00

C+ E7(!(&1' %e ( E3e"&e'&( e' C$'#!$"( e' ( A&7&%(% ;F$"H($ < (.+00

ConsultorJas en Obras Generales e:ecutadas en los ;lti5os ?einte *#!, aKos 6asta por un 5onto5>Di5o acu5ulado e8ui?alente a dos *#, ?eces el Valor Referencial *parte EDpediente T=cnico'efiniti?o, de la presente con?ocatoria9 es decir S&( B!@ B19#$( Puntuación4Por un 5onto acu5ulado 5ayor o iFual a dos *#, ?eces el Valor Referencial((((((((((((((((@(!! puntosPor un 5onto acu5ulado 5enor a una *1, ?e7 el Valor Referencial((((((((((((((((((((((((((((((((!(!! puntosPara 5ontos inter5edios se calificar> por interpolación lineal(

D+ E7(!(&1' %e ( E3e"&e'&( e' Se"7&&$# %e C$'#!$"(# S&H&("e# ;F$"H($ < . 20+00

ConsultorJas Si5ilares e:ecutadas en los ;lti5os ?einticinco *#@, aKos 6asta por un 5onto 5>Di5oacu5ulado e8ui?alente a tres *), ?eces el Valor Referencial *parte EDpediente T=cnico 'efiniti?o,de la presente con?ocatoria9 es decir S&( 1 )@$ @)9B# Puntuación4Por un 5onto acu5ulado 5ayor o iFual a tres *), ?eces el Valor Referencial(((((((((((((((((((#! puntosPor un 5onto acu5ulado 5enor a una *1, ?e7 el Valor Referencial((((((((((((((((((((((((((((((((((( @ puntosPara 5ontos inter5edios se calificar> por interpolación lineal(

TOTAL EQPERIENCIA EN CONSULTORIAS ;CD. 2+00



12/49


F($"e# %e E7(!(&1'P!'(eM&H$

P!'(eM&H$

T$(E+ E3e"&e'&( C(&6&(&1' %e 3e"#$'( 3"$6e#&$'( 3"$3!e#$

;F$"H($# Nº 8 9.+

P("( ( e($"(&1' %e E3e%&e'e T5'&$ ;F$"H($# Nº 8.:

+* I'e'&e"$ Je6e %e P"$e$ %e E#!%&$%ayor o iFual a 1@ 5eses co5o efe de Proyecto((cuatro *!", puntos%enor o iFual a 1! 5eses co5o efe de Proyecto(((((((((((((((cero *!!, puntos

Para ?alores inter5edios se considerar> interpolación lineal+2 E#3e&(( e' #!e$# 3(7&He'$# %ayor o iFual a 1@ 5eses en la especialidad(((((((((((((((((tres *!), puntos %enor o iFual a !$ 5eses en la especialidad(((((((((((((((( cero *!!, puntos Para ?alores inter5edios se considerar> interpolación lineal+= E#3e&(( e' He"(%$#, $#$# 3"e#!3!e#$# %ayor o iFual a 1@ 5eses en la especialidad(((((((((((((((((tres *!), puntos %enor o iFual a !$ 5eses en la especialidad(((((((((((((((( cero *!!, puntos Para ?alores inter5edios se considerar> interpolación lineal

P("( ( ee!&1' %e ( $"( ;F$"H($# Nº 9.:

+* I'e'&e"$ Re#&%e'e %e O"(%ayor o iFual a 1! aKos co5o residente de Obra ((((((((((((( die7 *1!, puntos%enor o iFual a !@ aKos co5o residente de Obra(((((((((((((((((cero *!!, puntos

Para ?alores inter5edios se considerar> interpolación lineal+2 E#3e&(( e' #!e$# 3(7&He'$# %ayor o iFual a @ aKos en la especialidad(((((((((((((((((oc6o *!$, puntos %enor o iFual a # aKos en la especialidad(((((((((((((((( cero *!!, puntos Para ?alores inter5edios se considerar> interpolación lineal+= E#3e&(( e' He"(%$#, $#$# 3"e#!3!e#$# %ayor o iFual a @ aKos en la especialidad(((((((((((((((((siete *!, puntos

%enor o iFual a # aKos en la especialidad(((((((((((((((( cero *!!, puntos Para ?alores inter5edios se considerar> interpolación lineal

04

0=

0=

*0

08

0<

*0

2

TOTAL EQPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES =

PUNTUACIÓN TOTAL *00

El Re8ueri5iento T=cnico %Jni5o para el I'+ Re#&%e'e %e O"( es el siFuiente4

- TJtulo de InFeniero Ci?il(

El Re8ueri5iento T=cnico %Jni5o para el Especialista de Suelos y Pa?i5entos9 Especialista de %etrados9Costos y Valori7aciones es el siFuiente4

- TJtulo de InFeniero Ci?il(

La e?aluación de la eDperiencia y calificación del InF( Residente se reali7ar> en base a la su5atoria deltie5po efecti?o9 co5o InF( Residente en Obras si5ilares9 de acuerdo a lo indicado en el AneDo N $( LaseDperiencias deber>n estar sustentadas con las constancias o certificados correspondientes(

La e?aluación de la eDperiencia y calificación de los especialistas se reali7ar> en base a la su5atoria deltie5po efecti?o9 en la especialidad re8uerida9 en Obras si5ilares9 de acuerdo a lo indicado en el AneDo N $(Las eDperiencias deber>n estar sustentadas con las constancias o certificados correspondientes(

Se entiende co5o Obra Si5ilar a las obras de %e:ora5iento9 Construcción9 Re6abilitación o %anteni5ientoPeriódico de carreteras a ni?el de asfalto *asfalto en caliente9 en frJo9 TS


13/49


/na ?e7 otorFada y consentida la n en la obliFación de resol?er o renunciar a dic6osco5pro5isos(

Los profesionales pueden participar con 5>s de un postor9 sin ser esto9 5oti?o de descalificación para elpostor y el profesional(

Para efectos de e?aluación9 no se considerar>n eDperiencias e:ecutadas en for5a paralela o 8ue se traslapen*El tie5po de traslape no se considerara en uno de los ser?icios presentados,( Las eDperiencias secontabili7aran a partir de la fec6a de coleFiación en el ColeFio Profesional correspondiente

Las propuestas t=cnicas 8ue no alcancen el punta:e 5Jni5o de ! puntos9 ser>n descalificadas en esta etapay no acceder>n a la e?aluación econó5ica(

#(1#(# E7(!(&1' E$'1H&(No cabe subsanación alFuna por o5isiones o errores en la propuesta econó5ica(

El Co5it= Especial ?erificar> 8ue las propuestas econó5icas de los postores 8ue 6ayan obtenido el punta:e

t=cnico 5Jni5o se encuentren dentro de los lJ5ites 5Jni5o y 5>Di5o a 8ue se refiere el artJculo )) de laLey(

En esa 5edida9 las propuestas econó5icas 8ue sean superiores al ciento die7 por ciento *11!H, del ValorReferencial9 8ue asciende a S&( 11 #B ##)9$ *Once %illones 'oscientos Sesenta y Nue?e %il 'oscientosVeintitr=s con $&1!! Nue?os Soles,9 ser>n de?ueltas por el Co5it= Especial9 teni=ndolas por nopresentadas(

Asi5is5o9 las propuestas econó5icas 8ue sean inferiores al no?enta por ciento *B!H, del Valor Referencial98ue asciende a S&( B ##! #)9B# *Nue?e %illones 'oscientos Veinte %il 'oscientos Setenta y Tres conB#&1!! Nue?os Soles,9 ser>n de?ueltas por el Co5it= Especial9 teni=ndolas por no presentadas(

La e?aluación econó5ica consistir> en asiFnar el punta:e 5>Di5o establecido a la propuesta econó5ica de5enor 5onto( Al resto de propuestas se les asiFnar> punta:e in?ersa5ente proporcional9 seF;n la siFuientefór5ula4

P& OH PMPE O&

'onde4i PropuestaPi Punta:e de la propuesta econó5ica iOi Propuesta Econó5ica iO5 Propuesta Econó5ica de 5onto o precio 5>s ba:oP%PE Punta:e %>Di5o de la Propuesta Econó5ica

#(1#() Dee"H&'(&1' %e P!'(e T$(/na ?e7 calificadas las propuestas 5ediante la e?aluación t=cnica y econó5ica se deter5inar> el punta:etotal de las 5is5as(

El punta:e total de la propuesta ser> el pro5edio ponderado de a5bas e?aluaciones9 obtenido de la siFuientefór5ula4

PTP& * PT& 2 PE&

'onde4PTPi Punta:e total del postor iPTi Punta:e por e?aluación t=cnica del postor iPEi Punta:e por e?aluación econó5ica del postor ic1 !9!c# !9"!



14/49


#(1) ACTO PÚBLICO DE OTORAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Co5it= Especial 6ar> de conoci5iento el otorFa5iento de la el orden de la prelación y el punta:eeconó5ico y total obtenido por cada uno de los postores(

En el supuesto 8ue dos o 5>s propuestas e5paten9 el OtorFa5iento de la obser?ando estricta5ente el orden establecido en el artJculo 1)) del ReFla5ento(

Se le?antar> un Acta9 la cual ser> suscrita por todos los 5ie5bros del Co5it= Especial(

#(1"( NOTIFICACIN DEL OTORAMIENTO DE LA BUENA PRO CONSENTIMIENTO

a, Los resultados se entender>n notificados el dJa del otorFa5iento de la buena pro9 sin ad5itir prueba encontrario( En esa 5is5a fec6a9 el Co5it= Especial publicar> los resultados del proceso en el SEACE9ad:untando un arc6i?o 8ue contenFa las actas notariales y otro arc6i?o con el cuadro de e?aluaciónt=cnica y econó5ica9 ba:o responsabilidad del Co5it= Especial( 'e ser el caso9 se re5itir> los indicadosarc6i?os a los correos electrónicos de los postores el 5is5o dJa de su reali7ación(

b, El Co5it= Especial est> en la obliFación de per5itir el acceso de los participantes o postores aleDpediente de contratación9 pre?ia solicitud(

c, La consentida a los oc6o *!$, dJas 6>biles lueFo de otorFada( En caso de 6abersepresentado una sola oferta9 el consenti5iento de la buena pro se producir> el 5is5o dJa de sunotificación(

d, La publicación del consenti5iento de la en el SEACE el dJa siFuiente de 6aber8uedado consentido el otorFa5iento de la presentar su recurso de apelación en un pla7o 5>Di5o de oc6o *!$, dJas 6>biles lueFode otorFada la traslado a la Entidad9 solicit>ndole la re5isión del eDpediente correspondiente9 el cual ser>entreFado dentro del pla7o 5>Di5o de dos *!#, dJas 6>biles(

E( En los casos donde se cuestione actos ?inculados a la e?aluación de propuestas y&o al otorFa5iento dela lisis sobre el fondo delasunto9 podr> otorFar la notificada a tra?=s del SEACE(

G( Contra la resolución 8ue resuel?e el recurso de re?isión sola5ente cabe la interposición de de5anda



15/49


contencioso - ad5inistrati?a( 'ic6a interposición no suspende la e:ecución de lo resuelto por el Tribunal(

Los pla7os y los supuestos por los cuales es procedente la interposición est>n su:etos a lo dispuesto en elartJculo 1B del ReFla5ento(

#(1( PROCESO DE SELECCIÓN DECLARADO DESIERTOEl Co5it= Especial declarar> desierto el presente proceso cuando no 8uede ?>lida ninFuna oferta( 'e iFual5odo la Entidad declarar> desierto el proceso de selección9 de presentarse la situación descrita en el nu5eral#, del artJculo #!) del ReFla5ento(

CAP)TULO III

INFORMACIÓN ADICIONAL

)(1( ALIDEZ DE LA OFERTALa ?alide7 de la oferta deber> 5antenerse durante el proceso de selección 6asta suscribir el contrato9 de serel caso(

Para ser considerada ?>lida una propuesta deber> cu5plir con lo establecido en las presentes bases( La

docu5entación presentada por el postor no deber> tener borradura9 en5endadura o corrección alFuna(

)(# DE LOS CONTRATOS

a( 'entro de los dos dJas 6>biles siFuientes del consenti5iento de la buena pro o9 en su caso9 de notificadala resolución 8ue resuel?e el recurso de apelación9 la Entidad deber> citar al ad:udicatario de la ndole un pla7o 5Jni5o de @ dJas 6>biles y un 5>Di5o de 1! dJas 6>biles para suscribir elcontrato correspondiente( No obstante9 si el postor Fanador tu?iera antes del pla7o 5Jni5o establecido ladocu5entación co5pleta re8uerida9 podr> presentarse a suscribir el contrato(

b( Cuando el postor Fanador no se presente dentro del pla7o otorFado9 perder> auto5>tica5ente la al postor 8ue

ocupó el seFundo luFar en el orden de prelación para 8ue suscriba el contrato9 procedi=ndose confor5eal pla7o dispuesto en el inciso precedente( Si este postor no suscribe el contrato9 la Entidad declarar>desierto el proceso de selección9 sin per:uicio de la sanción ad5inistrati?a aplicable

c( Cuando la Entidad no cu5pla con citar al Fanador de la re8uerirla para su suscripción9 d>ndole un pla7o no 5ayor de cinco *@, dJas6>biles a la Entidad( En estos casos9 la Entidad deber> reconocer a fa?or del postor una cantidade8ui?alente al uno por 5il *1&1!!!, del 5onto total de su propuesta econó5ica por cada dJa de atraso9co5putado desde el re8ueri5iento y 6asta la fec6a efecti?a de suscripción del contrato9 con un tope5>Di5o de cinco *@, dJas 6>biles

d( Vencido el pla7o sin 8ue la Entidad 6aya suscrito el contrato9 el postor podr> solicitar se de:e sin efecto el

otorFa5iento de la reconocerle una inde5ni7ación por el ;nicoconcepto de lucro cesante9 cuyo 5onto deber> ser sustentado por el postor y no podr> ser 5ayor al die7por cien *1!H, del 5onto ad:udicado sin per:uicio de la responsabilidad 8ue le pudiera corresponder alTitular o 5>Di5a autoridad ad5inistrati?a de la Entidad o al funcionario co5petente para la suscripcióndel contrato( 'e surFir alFuna contro?ersia9 =sta ser> resuelta por el Tribunal(

e( El contrato ser> suscrito por la Entidad9 a tra?=s del funcionario co5petente o debida5ente autori7ado9 ypor el postor Fanador9 ya sea directa5ente o por 5edio de su apoderado9 trat>ndose de persona natural9y trat>ndose de persona :urJdica9 a tra?=s de su representante leFal9 de confor5idad con lo establecidoen el ArtJculo 1B$ del ReFla5ento de la Ley de Contrataciones y Ad8uisiciones del Estado9 aprobadopor 'ecreto Supre5o N !$"-#!!"-PC%(

Para suscribir el contrato9 el postor Fanador de la presentar los siFuientes docu5entos@

4

5 Ta5bi=n debe conte5plarse los re8uisitos pre?istos por el artJculo #)B del ReFla5ento(



16/49


i( Constancia de no estar in6abilitado para contratar con el Estado(ii( GarantJa de fiel cu5pli5iento(iii( Constancia de Capacidad Libre de Contratación9 eDpedida por el ReFistro Nacional de

Pro?eedores(i?( Copia de la ?iFencia del poder del representante leFal de la e5presa(?( Copia del 'ocu5ento Nacional de Identidad con acreditación de 6aber ?otado en las

;lti5as elecciones o del carn= de EDtran:erJa9 del representante leFal(vi. 'e ser el caso9 contrato de for5ali7ación de consorcio con fir5as leFali7adas de los5ie5bros y desiFnación de representante co5;n(

?ii( En caso de persona :urJdica9 se presentar> copia del R/C de la e5presa y del testi5oniode constitución

?iii( An>lisis de Costos /nitarios correspondiente a su propuesta econó5ica(iD( Certificado de 6abilidad de los profesionales propuestos(D( Calendarios de A?ance de Obra ?alori7ado en concordancia con e l cronoFra5a de

dese5bolsos establecidos y sustentado en la proFra5ación de obra PERT-CP% concordante con elpla7o(

Di( Calendario de ad8uisición de 5ateriales e insu5os necesarios para la e:ecución de obraen concordancia con el calendario de obra ?alori7ado(

f( El Contrato est> confor5ado por el docu5ento 8ue lo contiene9 las subcontratar parte de sus prestaciones9 sie5pre y cuando se cu5plan los re8uisitosindicados en el ArtJculo #!$ del ReFla5ento(

)() DE LAS ARANTIASEl ;nico 5edio de FarantJa 8ue debe presentar el contratista es la carta fian7a9 la 5is5a 8ue deber> serincondicional9 solidaria9 irre?ocable y de reali7ación auto5>tica a sólo re8ueri5iento de la Entidad9 sie5pre ycuando 6aya sido e5itida por una e5presa autori7ada y su:eta al >5bito de la Superintendencia de entreFar a la Entidad una Carta3ian7a9 la 5is5a 8ue deber> ser incondicional9 solidaria9 irre?ocable y de reali7ación auto5>tica al solore8ueri5iento de la Entidad9 e5itida por una e5presa autori7ada y su:eta al >5bito de la Superintendenciade tener ?iFencia 6asta el consenti5iento de la li8uidación final(

)(" EJECUCION DE ARANTIASLas FarantJas se 6ar>n efecti?as confor5e a las estipulaciones conte5pladas en el artJculo ##1 delReFla5ento(

)(@ IENCIA DEL CONTRATOLa ?iFencia del contrato se eDtender> desde el dJa siFuiente de la suscripción del 5is5o 6asta elconsenti5iento de la li8uidación final de la obra(

)( DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATOLa aplicación de penalidades por retraso in:ustificado en la atención del ser?icio re8uerido y las causales parala resolución del contrato9 ser>n aplicadas de confor5idad con los ArtJculos ### y ##@ del ReFla5ento(

)( DEL PRECIOLa Oferta ser> for5ulada en estricta concordancia con los 5etrados correspondientes a cada partida(

Al for5ular su propuesta9 el Postor tendr> en cuenta todos los insu5os a utili7ar en la obra(

6 Pre?ia5ente la Entidad deber> e?aluar la con?eniencia de per5itir la subcontratación de alFunas prestaciones de la obra(



17/49


Los costos para cada una de las partidas ser>n ofertados en Nue?os Soles y las ?alori7aciones 8ue sederi?en estar>n su:etas a rea:ustes9 de acuerdo a la fór5ula polinó5ica considerada en el eDpediente t=cnicoy en aplicación de los ndices /nificados de Precios de la Construcción 8ue 5ensual5ente publica el InstitutoNacional de EstadJstica e Infor5>tica *INEI,(

CAP)TULO I

DEFINICIONES COMPLEMENTARIAS "(1 I'e'&e"$ Re#&%e'e<

Persona natural desiFnada por el Contratista y en concordancia con su propuesta t=cnica9 el cual ser> uninFeniero ci?il coleFiado 8ue acredite 8ue se encuentra 6>bil en el e:ercicio de la profesión(

El InFeniero Residente9 por su sola desiFnación representa al Contratista9 para los efectos ordinarios de laobra9 no estando facultado a pactar 5odificaciones al contrato(

La sustitución del Residente solo proceder> pre?ia autori7ación escrita de la Entidad y el ree5pla7antedeber> reunir calificaciones profesionales si5ilares o superiores a las del profesional ree5pla7ado(

"(# S!3e"7$"Persona natural encarFada de ?elar por la correcta e:ecución de la obra y el cu5pli5iento del contrato9debiendo cu5plir por lo 5enos con las 5is5as calificaciones profesionales establecidas para el InFenieroResidente de la Obra(

Recibir> todas las facilidades necesarias del Contratista para el cu5pli5iento de su función9 las cualesestar>n estricta5ente relacionadas con =sta(

"() C!(%e"'$ %e O"(En la fec6a de entreFa del terreno9 se abrir> el Cuaderno de Obra9 el 5is5o 8ue ser> foliado y ?isado entodas sus p>Finas por el Super?isor y por el InFeniero Residente( 'ic6os profesionales son los ;nicosautori7ados para 6acer anotaciones en el Cuaderno de Obra(

El Cuaderno de Obra deber> tener un oriFinal con *), copias desFlosables9 correspondiendo una de ellas a laEntidad( El oriFinal de dic6o Cuaderno debe per5anecer en obra9 ba:o custodia del residente( Concluida lae:ecución de la obra9 el oriFinal 8uedar> en poder de la Entidad(

"(" O!""e'&(#Son 6ec6os rele?antes relacionados con la e:ecución de la obra 8ue deben ser anotados en el Cuaderno deObra9 fir5ando al pie de cada anotación el Inspector&Super?isor o el Residente9 seF;n 8uien sea el 8ueefect;e la anotación( Las solicitudes a la Entidad 8ue se realicen co5o consecuencia de las ocurrenciasanotadas en el Cuaderno de Obra9 se 6ar>n directa5ente a la Entidad9 por 5edio de co5unicación 8ue de:econstancia de dic6a solicitud(

"(@ A%e('$#

"(@(1 A%e('$ D&"e$La Entidad entreFar> al Contratista9 dentro de los ! dJas naturales de presentada la solicitud porescrito el adelanto 6asta el ?einte por ciento *#!H, del %onto contrato9 sie5pre 8ue 6aya sidosolicitado por el Contratista dentro de los 1@ dJas siFuientes de la suscripción del contrato9 ad:untandola correspondiente FarantJa(

"(@(# A%e('$ 3("( M(e"&(e# $ I'#!H$#Se otorFar> para la Ad8uisición de %ateriales9 6asta el cuarenta por ciento *"!H, del %onto delContrato correspondiente a la e:ecución de las obras9 en ar5onJa con el Calendario de Ad8uisición de%ateriales y E8uipos aprobado por la Entidad9 ad:untando la correspondiente FarantJa(

7 Para la suscripción del contrato deber> cu5plirse con desiFnar al residente de obra9 cuando no 6aya for5ado parte de la propuesta t=cnica9confor5e a lo dispuesto por el artJculo #)B del ReFla5ento de la Ley de Contrataciones y Ad8uisiciones del Estado(



18/49


"( C1H3!$ %e P($ %e &e'&( %e C$'"($ 3($ %e Ee!&1'El pla7o de ?iFencia del contrato se co5puta por dJas naturales9 desde el dJa siFuiente de cu5plirse lascondiciones establecidas en el artJculo #"! del ReFla5ento4

a( ue se desiFne al Super?isor(b( ue la Entidad 6aya 6ec6o entreFa del eDpediente t=cnico y del terreno donde se e:ecutar> la obra(

c( ue se 6aya entreFado el adelanto directo al contratista9 de 6aber sido solicitado por =ste(d( ue la Entidad entreFue el Calendario de EntreFa de %ateriales e Insu5os necesarios9 cuando en las auto5>tica5enteen ?iFencia al dJa siFuiente de cu5plirse todas las condiciones estipuladas en el contrato o en las n en la li8uidación delcontrato9 sin per:uicio del cobro de la parte no contro?ertida(

Sólo ser> posible iniciar un procedi5iento de conciliación o arbitra:e dentro de los 8uince *1@, dJas 6>bilesdespu=s de ocurrida la contro?ersia si la ?alori7ación de la parte en discusión representa un 5onto superior alcinco por ciento *@ H, del contrato actuali7ado(

La iniciación de este procedi5iento no i5plica la suspensión del contrato ni el incu5pli5iento de lasobliFaciones de las partes(

"(B A%&&$'(e# Re%!&$'e#Sólo proceder> la e:ecución de obras adicionales cuando pre?ia5ente se cuente con disponibilidadpresupuestal y resolución del titular de la Entidad9 y en los casos en 8ue sus 5ontos9 por si solos orest>ndoles los presupuestos deducti?os ?inculados9 sean iFuales o no superen el die7 por ciento *1! H, del5onto del contrato oriFinal9 sie5pre 8ue sean indispensables para alcan7ar la finalidad del contrato(Asi5is5o podr> reducir obras 6asta por el 8uince por ciento *1@H, del 5onto del contrato oriFinal( Resultar>de aplicación lo establecido en el ReFla5ento(

Las obras adicionales 8ue superen el die7 por ciento *1! H, del 5onto del contrato oriFinal9 lueFo de seraprobadas por la Entidad9 re8uieren pre?ia5ente9 para su e:ecución y paFo9 la autori7ación eDpresa de laContralorJa General de la Rep;blica(

"(1! AH3&(&$'e# %e P($El Contratista podr> solicitar la a5pliación de pla7o pactado por las siFuientes causales9 sie5pre 8ue5odifi8uen el calendario de a?ance de obra ?iFente4

"(1!(1 Atrasos y&o parali7aciones por causas no atribuibles al contratista("(1!(# Atrasos en el cu5pli5iento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad("(1!() Caso fortuito o fuer7a 5ayor debida5ente co5probados(

Para 8ue proceda una a5pliación de pla7o9 deber> obser?arse el procedi5iento y pla7os reFulados en elReFla5ento(

La e:ecución de obras adicionales ser> causal de a5pliación de pla7o sólo si =stas conlle?an la 5odificacióndel Calendario de A?ance de Obra(



19/49


"(11 E6e$# %e ( M$%&6&(&1' %e P($ C$'"(!(Las a5pliaciones de pla7o en los contratos de obra dar>n luFar al paFo de 5ayores Fastos Fenerales iFualesal n;5ero de dJas correspondientes a la a5pliación 5ultiplicados por el Fasto Feneral diario9 sal?o en loscasos de obras adicionales 8ue cuenten con presupuestos especJficos( Ser>n de aplicación las disposicionesdel ReFla5ento(

En el caso 8ue la a5pliación de pla7o sea Fenerada por parali7ación de la obra9 por causas no atribuibles alcontratista9 sólo dar> luFar al paFo de 5ayores Fastos Fenerales debida5ente acreditados(

"(1# DeH$"(# I'!#&6&(%(# e' ( Ee!&1' %e ( O"('urante la e:ecución de la Obra9 el contratista est> obliFado a cu5plir los a?ances parciales establecidos enel calendario ?alori7ado de a?ance( En caso de retraso in:ustificado9 cuando el 5onto de la ?alori7aciónacu5ulada a una fec6a deter5inada sea 5enor al oc6enta por ciento *$! H, del 5onto de la ?alori7aciónacu5ulada proFra5ada a dic6a fec6a9 el Inspector&Super?isor ordenar> al Contratista 8ue presente9 dentrode los siete *!, dJas siFuientes9 un nue?o calendario 8ue conte5ple la aceleración de los traba:os9 de 5odo8ue se Farantice el cu5pli5iento de la obra dentro del pla7o pre?isto9 en la 5edida de lo posible9 anotando tal6ec6o en el Cuaderno de Obra(

La falta de presentación de este calendario dentro del pla7o seKalado en el p>rrafo anterior podr> ser causalpara 8ue opere la inter?ención econó5ica de la obra o la resolución del contrato( El nue?o Calendario noeDi5e al Contratista de la Responsabilidad por de5oras in:ustificadas9 ni es aplicable para el c>lculo y controlde reinteFros(

Cuando el 5onto de la ?alori7ación acu5ulada e:ecutada sea 5enor al oc6enta por ciento *$! H, del 5ontoacu5ulado proFra5ado del nue?o calendario9 el Inspector&Super?isor anotar> el 6ec6o en el Cuaderno deObra e infor5ar> a la Entidad( 'ic6o retraso ser> i5putado co5o causal de Resolución de Contrato9 sal?o8ue la Entidad decida la inter?ención econó5ica de la obra(

"(1) I'e"7e'&1' E$'1H&( %e ( O"(La Entidad podr>9 de oficio o a solicitud de parte9 inter?enir econó5ica5ente la obra en caso fortuito9 fuer7a

5ayor o por incu5pli5iento de las estipulaciones contractuales 8ue a su :uicio no per5itan la ter5inación delos traba:os( La inter?ención econó5ica no de:a al contratista al 5arFen de su participación contractual95anteniendo los derec6os y obliFaciones correspondientes(

Si el contratista rec6a7a la inter?ención econó5ica9 el contrato ser> resuelto9 de confor5idad con lo indicadoen el artJculo #" del ReFla5ento(

"(1" Ree3&1' %e O"( P($#En la fec6a de la cul5inación de la obra el residente anotar> tal 6ec6o en el Cuaderno de Obra y solicitar> larecepción de la 5is5a( El Super?isor9 en un pla7o no 5ayor de cinco *!@, dJas posteriores a la anotaciónseKalada9 lo infor5ar> a la Entidad9 ratificando o no lo indicado por el residente(

En caso 8ue el Super?isor ?erifi8ue la cul5inación de la obra9 la Entidad proceder> a desiFnar un Co5it= deRecepción dentro de los siete *!, dJas siFuientes a la recepción de la co5unicación del Super?isor(

En un pla7o no 5ayor de ?einte *#!, dJas siFuientes de reali7ada su desiFnación9 el Co5it= de Recepción9 :unto con el Contratista9 proceder> a ?erificar el fiel cu5pli5iento de lo establecido en los planos yespecificaciones t=cnicas y efectuar> las pruebas 8ue sean necesarias para co5probar el funciona5iento delas instalaciones y e8uipos(

Cul5inada la ?erificación9 y de no eDistir obser?aciones9 se proceder> a la recepción de la obra9 teni=ndosepor concluida la 5is5a9 en la fec6a indicada por el Contratista( El Acta de Recepción deber> ser suscrita porlos 5ie5bros del Co5it=9 el Contratista y su Residente(

'e eDistir obser?aciones9 =stas se consiFnar>n en el Acta respecti?a y no se recibir> la obra( A partir del dJa

siFuiente9 el Contratista dispondr> de un d=ci5o *1&1!, del pla7o de e:ecución de la obra para subsanar lasobser?aciones9 pla7o 8ue se co5putar> a partir del 8uinto dJa de suscrita el Acta( Las obras 8ue se e:ecutenco5o consecuencia de obser?aciones no dar>n derec6o al paFo de ninF;n concepto a fa?or del contratista ni



20/49


a la aplicación de penalidad alFuna(

Subsanadas las obser?aciones9 el Contratista solicitar> nue?a5ente la recepción de la obra en el Cuadernode Obra9 lo cual ser> ?erificado por el Inspector&Super?isor e infor5ado a la Entidad9 seF;n corresponda9 enel pla7o de tres *!), dJas siFuientes de la anotación( El Co5it= de Recepción se constituir> en la obra dentrode los siete *!, dJas siFuientes de recibido el infor5e del Inspector&Super?isor( La co5probación 8uereali7ar> se su:etar> a ?erificar la subsanación de las obser?aciones for5uladas en el Acta9 no pudiendofor5ular nue?as obser?aciones(

'e 6aberse subsanado las obser?aciones a confor5idad del Co5it= de Recepción9 se suscribir> el Acta deRecepción de Obra(

Si en la seFunda inspección el Co5it= de Recepción constata la eDistencia de ?icios o defectos distintos a lasobser?aciones antes for5uladas9 sin per:uicio de suscribir el Acta de Recepción de Obra9 infor5ar> a laEntidad para 8ue este9 solicite por escrito al Contratista las subsanaciones del caso9 sie5pre 8ue constituyan?icios ocultos(

En caso 8ue el contratista o su residente no estu?ieran confor5es con las obser?aciones9 anotar> sudiscrepancia en el Acta( El Co5it= de Recepción ele?ar> a la 5>Di5a autoridad ad5inistrati?a de la Entidad9

todo lo actuado con un infor5e sustentado de sus obser?aciones en el pla7o 5>Di5o de cinco *@, dJas( LaEntidad deber> pronunciarse sobre dic6as obser?aciones en iFual pla7o( 'e persistir la discrepancia9 =sta seso5eter> a conciliación y&o arbitra:e9 dentro de los 8uince *1@, dJas siFuientes al pronuncia5iento de laEntidad(

Si ?encido el cincuenta por ciento *@!H, del pla7o establecido para la subsanación9 la Entidad co5prueba8ue no se 6a dado inicio a los traba:os correspondientes9 sal?o circunstancias :ustificadas debida5enteacreditadas por el contratista9 dar> por ?encido dic6o pla7o9 to5ar> el control de la obra9 la inter?endr>econó5ica5ente y subsanar> las obser?aciones con carFo a las ?alori7aciones pendientes de paFo o deacuerdo al procedi5iento establecido en el ReFla5ento(

Todo retraso en la subsanación de las obser?aciones 8ue eDceda del pla7o otorFado9 se considerar> co5o

de5ora para efecto de las penalidades 8ue correspondan y podr> dar luFar a 8ue la Entidad resuel?a elcontrato por incu5pli5iento( Las penalidades a 8ue se refiere el presente artJculo podr>n ser aplicadas 6astael tope seKalado en la Ley9 el ReFla5ento o el Contrato9 seF;n corresponda(

"(1@ L&!&%(&1' %e C$'"($El Contratista presentar> la li8uidación debida5ente sustentada con la docu5entación y c>lculos detallados9dentro de un pla7o de sesenta *!, dJas o el e8ui?alente a un d=ci5o *1&1!, del pla7o de e:ecución de la obra9el 8ue resulte 5ayor9 contado desde el dJa siFuiente de la recepción de obra( 'entro del pla7o de treinta *)!,dJas de recibida9 la Entidad deber> pronunciarse9 ya sea obser?ando la li8uidación presentada por elContratista o9 de considerarlo pertinente9 elaborando otra9 y notificar> al contratista para 8ue =ste sepronuncie dentro de los 8uince *1@, dJas siFuientes(

Si el Contratista no presenta la li8uidación en el pla7o pre?isto9 su elaboración ser> responsabilidad eDclusi?ade la Entidad en id=ntico pla7o9 siendo los Fastos de carFo del contratista( La Entidad notificar> la li8uidaciónal contratista para 8ue =ste se pronuncie dentro de los 8uince *1@, dJas siFuientes(

La li8uidación 8uedar> consentida cuando9 practicada por una de las partes9 no sea obser?ada por la otradentro del pla7o establecido(Toda discrepancia respecto a la li8uidación se resuel?e seF;n las disposiciones pre?istas para la solución decontro?ersias establecidas en la Ley y en el presente ReFla5ento9 sin per:uicio del cobro de la parte nocontro?ertida(

No se proceder> a la li8uidación 5ientras eDistan contro?ersias pendientes de resol?er(

LueFo de 6aber 8uedado aprobada o consentida la li8uidación9 cul5ina definiti?a5ente el contrato y se cierrael eDpediente respecti?o(

Con la li8uidación9 el contratista entreFar> a la Entidad la 5inuta de 'eclaratoria de 3>brica o la %e5oria



21/49


'escripti?a Valori7ada9 seF;n sea el caso(

"(1 Pe'(&%(%e#P$" M$"(+- En el caso de retraso in:ustificado en la e:ecución de la obra9 ob:eto del contrato9 la Entidad leaplicar> al contratista una penalidad por cada dJa de atraso9 6asta por un 5onto 5>Di5o e8ui?alente al die7por ciento *1!H, del 5onto contractual( Esta penalidad ser> deducida de los paFos a cuenta9 del paFo final o

en la li8uidación final o si fuese necesario se cobrar> del 5onto resultante de la e:ecución de la FarantJa defiel cu5pli5iento(

La penalidad se aplicar> auto5>tica5ente y se calcular> de acuerdo al procedi5iento establecido en elartJculo ### del ReFla5ento(

Cuando se lleFue a cubrir el 5onto 5>Di5o de la penalidad9 la Entidad podr> resol?er el contrato porincu5pli5iento(

P$" I'!H3&H&e'$ %e C$'"($+- La FarantJa de fiel cu5pli5iento9 se e:ecutar> en su totalidad9 solocuando la resolución por la cual la Entidad resuel?e el contrato por causa i5putable al contratista9 6aya8uedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y e:ecutoriado se declare procedente la decisiónde resol?er el contrato( El 5onto de las FarantJas corresponder> JnteFra5ente a la Entidad9

independiente5ente de la cuantificación del daKo efecti?a5ente irroFado(

"(1 Re#$!&1' %e C$'"($Si alFuna de las partes falta al cu5pli5iento de sus obliFaciones9 la parte per:udicada deber> re8uerirla5ediante carta notarial para 8ue las satisfaFa en un pla7o no 5ayor de 8uince *1@, dJas9 ba:o apercibi5ientode resol?er el contrato( Si ?encido dic6o pla7o el incu5pli5iento contin;a9 la parte per:udicada resol?er> elcontrato en for5a total o parcial9 5ediante carta notarial(

La resolución parcial solo in?olucrar> a a8uella parte del contrato afectada por el incu5pli5iento y sie5pre8ue dic6a parte sea separable e independiente del resto de las obliFaciones contractuales9 y 8ue laresolución total del contrato pudiera afectar los intereses de la entidad( En tal sentido el re8ueri5iento 8ue seefect;e deber> precisar con claridad 8u= parte del contrato 8uedarJa resuelta si persistiese el incu5pli5iento(

'e no 6acerse tal precisión se entender> 8ue la resolución ser> total en caso de persistir el incu5pli5iento(

Si la parte per:udicada es la Entidad9 =sta e:ecutar> las FarantJas 8ue el contratista 6ubiera otorFado9 sinper:uicio de la inde5ni7ación por los 5ayores daKos y per:uicios irroFados(

Si la parte per:udicada es el contratista9 la Entidad deber> reconocerle la respecti?a inde5ni7ación por losdaKos y per:uicios irroFados(

Cual8uier contro?ersia relacionada con la resolución del contrato podr> ser so5etida por la parte interesada aconciliación y&o arbitra:e dentro de los 8uince *1@, dJas 6>biles siFuientes de co5unicada la resolución(Vencido ese pla7o sin 8ue se 6aya iniciado ninFuno de estos procedi5ientos9 se entender> 8ue la resolucióndel contrato 6a 8uedado consentida(

"(1$ E6e$# %e ( Re#$!&1' %e C$'"($ %e O"(La resolución del contrato de obra deter5ina la in5ediata parali7ación de la 5is5a9 sal?o los casos en 8ue9estricta5ente por ra7ones de seFuridad o disposiciones reFla5entarias de construcción9 no sea posible(

La parte 8ue resuel?e9 deber> indicar en su carta de resolución9 la fec6a y 6ora para efectuar la constataciónfJsica e in?entario en el luFar de la obra9 con una anticipación no 5enor de dos *#, dJas( En esta fec6a9 laspartes se reunir>n en presencia de Notario P;blico o ue7 de Pa79 seF;n corresponda9 y se le?antar> unacta( Si alFuna de ellas no se presentara9 la otra le?antar> el acta con el Notario P;blico o ue7 de Pa7(Cul5inado este acto9 la obra 8ueda ba:o responsabilidad de la Entidad y se procede a la li8uidación9confor5e a lo establecido en el artJculo #B del ReFla5ento(

En caso 8ue la resolución sea por incu5pli5iento del Contratista9 en la li8uidación se consiFnar>n laspenalidades 8ue correspondan9 las 8ue se 6ar>n efecti?as confor5e a lo dispuesto en los artJculos ### y## del ReFla5ento(



22/49


Cuando la resolución sea por causa atribuible a la Entidad9 =ste reconocer> al Contratista9 en la li8uidación8ue se practi8ue9 el cincuenta por ciento *@!H, de la utilidad pre?ista9 calculada sobre el saldo 8ue se de:a dee:ecutar(

Los Fastos de la resolución del contrato son de carFo de la parte 8ue lo incu5plió9 sal?o disposición distintade Laudo Arbitral(

"(1B D$#&&$'e# ("&(#Son de carFo del Contratista todos los tributos y Fra?>5enes 8ue le correspondan de acuerdo a la Ley( Todaresponsabilidad de car>cter laboral y por el paFo de aportaciones sociales es eDclusi?a5ente del Contratista(AsJ 5is5o corresponde al Contratista la contratación de todos los seFuros necesarios para resFuardar lainteFridad de la prestación9 los recursos 8ue se utili7an y a los terceros posible5ente afectados(

El Contratista asu5e la responsabilidad de cu5plir estricta5ente el 5arco leFal del ordena5iento laboral 8uecautele los derec6os de los traba:adores de construcción ci?il( Los postores deber>n tener en cuenta estosfactores al 5o5ento de presentar sus propuestas(

"(#! S$!&1' %e C$'"$7e"#&(# %!"('e ( Ee!&1' C$'"(!('e acuerdo con el artJculo #" del ReFla5ento9 las contro?ersias deri?adas de la e:ecución o interpretacióndel contrato 8ue deri?e del presente proceso de selección9 se resol?er>n 5ediante procedi5iento arbitral dederec6o9 de confor5idad con lo establecido en el ReFla5ento(

"(#1 Re#3$'#(&&%(% %e ( E'&%(%La Entidad es responsable por las 5odificaciones 8ue ordene o apruebe respecto del EDpediente T=cnico9estudios9 infor5es o si5ilares9 o por a8uellas 8ue se Feneren debido a la necesidad de la e:ecución de los5is5os9 sin per:uicio de las responsabilidades 8ue corresponden a 8uienes elaboraron el proyecto(

"(## C!H3&H&e'$ %e $ PACTADOLos contratistas est>n obliFados a cu5plir cabal5ente9 con lo ofrecido en su propuesta y en cual8uier5anifestación for5al docu5entada9 8ue 6ayan aportado adicional5ente9 en el curso del proceso de selección

o en la for5ali7ación del contrato9 asJ co5o a lo dispuesto en los incisos #, y ), de los artJculos 1" delCódiFo Ci?il(

"(#) Re#3$'#(&&%(% %e C$'"((ueda clara5ente establecido 8ue el 6ec6o de 6aber recepcionado las Obras no eDonera al CONTRATISTAde sus responsabilidades9 de acuerdo con lo dispuesto en el CódiFo Ci?il y en el artJculo @1 de la Ley9 8ueestablece9 entre otros9 un periodo de FarantJa y responsabilidad del e:ecutor de las obras no 5enor de siete*!, aKos(

Todos los de5>s aspectos relati?os al presente proceso de selección9 contratación9 construcción9 e:ecución9recepción de obra9 li8uidación de obra9 etc(9 no conte5plados en estas n por la Ley y suReFla5ento(

"(#" D$#&&$'e# F&'(e#El presente proceso se riFe por las bases y lo 8ue establece el TeDto Mnico Ordenado de la Ley deContrataciones y Ad8uisiciones del Estado y su ReFla5ento9 asJ co5o por las disposiciones leFales ?iFentes(



23/49


FORMATO NG 0*

MODELO DE CARTA DE ACREDITACION DEL REPRESENTANTE

Li5a9(

SeKoresCOMIT@ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA NºPresente(-

*nom+re del postor! mpresa y!o %onsorcio,9 identificada con R/C N tene5os el aFrado de diriFirnos a ustedes9 en relación con la Licitación P;blica N9 a fin de acreditar a nuestro representante4 ( *nom+re del representante, identificado con 'NI( N 8uien se encuentra en ?irtud a este docu5ento9debida5ente autori7ado a reali7ar todos los actos ?inculados al proceso de selección(

(((3ir5a9 No5bres y Apellidos del postor& Ra7ón Social de la e5presa



24/49


ANEQO NG 0*

CARTA DE PRESENTACIÓN DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeKores4COMIT@ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA NºPresente(-

Esti5ados SeKores4

El 8ue se suscribe9 Representante LeFal de ((((((((((((((((((9 identificado con 'NI N (((((((((((((((((9 R/C N (((((((((((((9 conpoder inscrito en la localidad de (((((((((((((((( en la 3ic6a N (((((((((((( Asiento N (((((((((((9 DECLARO BAJOJURAMENTO 8ue la siFuiente infor5ación de 5i representada se su:eta a la ?erdad4

No5bre o Ra7ón Social'o5icilio LeFalR/C Tel=fono 3aD

Autori7ación %unicipal

%unicipalidad N de Licencia de 3unciona5iento 3ec6a

Participa en Consorcio

SI NO No5bre de las E5presas 8ue participan en ConsorcioE5presa N 1 E5presa N # E5presa N )

Li5a9((

----------------------------------------------------------------3ir5a9 No5bres y Apellidos del postor& Ra7ón Social de

la e5presa

*, Cuando se trate de Consorcio9 esta declaración :urada ser> presentada por cada uno de los consorciados(



25/49


ANEQO NG 02

DECLARACIÓN JURADA

;A"+ º %e Re(He'$ %e ( Le %e C$'"((&$'e# A%!&&$'e# %e E#(%$.


'e nuestra consideración4

*Nom+res y -pellidos del .epresentante /e0al ,9 identificado con 'NI N ((((((((((((((((9 do5iciliadoen (((((((((((((((((((((((((((((((((((((9 Representante LeFal de la e5presa 8ue se presenta co5opostor de la L&&(&1' P&( Nº VVVVVVV++9 para la E($"(&1' %e E#!%&$ Ee!&1' %e ( O"(:

VVVVV+ VVVVV9 declaro ba:o :ura5ento4

1(- No tener i5pedi5ento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado9 confor5e alArt( B T/O de la Ley de Contrataciones y Ad8uisiciones del Estado(

#(- Cono7co9 acepto y 5e so5eto a las


26/49


ANEQO Nº 0=

CARTA DE COMPROMISO DE PLAZO DE EJECUCIÓN

SeKores4

COMIT@ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA NºPresente(-

El 8ue suscribe9 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((9 identificado con 'NI N (((((((((((((((((((((((((((((9 Representante LeFalde (((((((((((((((((((((((((((((((9 con R/C( N ((((((((((((((((((((((((((((9 declara 8ue 5i representada se co5pro5ete a e:ecutar laObra (incluir denominación), 5ateria de (incluir denominación del proceso), de acuerdo al respecti?o EDpedienteT=cnico9 en el pla7o siFuiente4

PLAZO OFERTADO: (1ndicar pla$o fi2ado en el e3pediente tcnico) DIAS CALENDARIO+

Li5a9 ((

-------------------------------------------------------------3ir5a9 No5bres y Apellidos del postor& Ra7ón Social de la e5presa



27/49


ANEQO NG 04

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO+

;S1$ 3("( e (#$ e' !e !' $'#$"&$ #e 3"e#e'e $H$ 3$#$".


Esti5ados seKores4

Los suscritos declara5os eDpresa5ente 8ue 6e5os con?enido en for5a irre?ocable durante el lapso 8ue dure elproceso de selección9 para pro?eer y presentar una propuesta con:unta a la LICITACIÓN PÚBLICA NGVVVVVVVVV++9 responsabili7>ndonos solidaria5ente por todas las acciones y o5isiones 8ue pro?enFan del

citado proceso(

Asi5is5o9 en caso de obtener la buena pro9 nos co5pro5ete5os a for5ali7ar el contrato de Consorcio para lapro?isión correcta y oportuna de los ser?icios correspondientes al ob:eto de la referencia(

'esiFna5os al Sr( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((9 identificado con '(N(I( N(( co5o representante leFalco5;n del Consorcio y fi:a5os nuestro do5icilio leFal co5;n en(((((((((((((((((((((((((((((((((9 para efectos de participar entodas las etapas del proceso de selección y a suscribir con la Entidad ( el contratocorrespondiente(

O


28/49


ANEQO NG 0

RE?UERIMIENTOS T@CNICOS M)NIMOS

De("(&1' J!"(%( %e C!H3&H&e'$ %e Pe"#$'( M'&H$

SeKores4COMIT@ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº 0000-2008-MTC/20Presente(-

Esti5ados seKores4

El 8ue suscribe9 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((9 identificado con 'NI N (((((((((((((((((((((((((((((9 Representante LeFalde (((((((((((((((((((((((((((((((9 con R/C( N ((((((((((((((((((((((((((((9 declara 8ue 5i representada se co5pro5ete a e5plear el

personal indicado en el for5ato N "(

Li5a9 ((

-------------------------------------------------------------------------------------------------3ir5a9 No5bres y Apellidos del postor& Ra7ón Social de la e5presa



29/49


ANEQO Nº 0>(

EQPERIENCIA EN OBRAS EN ENERAL

Postor4 UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

C$'"((De#"&3&1' %e (

O"(C&e'e

Fe(M$'$%e (

&!&%(&1'C$'#$"&$ P("&&3+

IPC ;W. M$'$(!(&(%$ (He# %e 7($"

"e6e"e'&(

Nº %e F$&$I'&&$ T5"H&'$

A ( 6e( %ee"H&'(&1'%e ( $"(

A He# %e7($"

"e6e"e'&(

;W.+- IPC 4 ndice de Precios al Consu5idor pro5edios del 5es *Ad:untar copias publicadas en el 'iario El Peruano,9 se aceptaran las copias si5ples de los IPC de la PaFina eb del INEI( Asi5is5o9 se debe ad:untar elc>lculo de los ?alores actuali7ados- Los 5ontos deber>n ser actuali7ados desde la fec6a de t=r5ino real de la obra 6asta la fec6a del ?alor referencial9 para lo cual usar>n el ndice de Precios al Consu5idor *IPC 6asta ) deci5ales,( En el caso de 5oneda

eDtran:era se 6ar> la con?ersión a 5oneda nacional9 considerando el tipo de ca5bio ?enta pro5edio del 5es de t=r5ino de la obra y lueFo se actuali7ar> a la fec6a solicitada( 'e no acreditarse la fec6a de t=r5ino real de laObra no se actuali7ar> el 5onto final de dic6a obra(

- Se considerara el 5onto final de las obras concluidas dentro del periodo de los ;lti5os 1! aKos9 pre?ios a la fec6a de la presentación de propuestas9 independiente5ente de la fec6a de suscripción del Contrato o inicio de Obra- Las obras Fenerales consiFnadas en el for5ato se acreditaran con copia del contrato y su acta de recepción o certificado de confor5idad9 para el caso de Obras P;blicas9 y para el caso de Obras Pri?adas con copia del

contrato9 o el 8ue 6aFa sus ?eces9 y un certificado de confor5idad(- Se e?aluaran los 5ontos finales de las obras( Por lo tanto se deber> ad:untar la Resolución de Li8uidación de la Obra de donde se eDtraer> dic6o 5onto( 'e no contar con la Resolución de Li8uidación de la Obra9 solo se

aceptar>n docu5entos oficiales e5itidos por la Entidad Contratante9 en el caso de obras p;blicas o por la e5presa contratante en el caso de obras pri?adas9 en donde se indi8ue el 5onto final de la obra(- En caso de eDperiencia co5o consorcio9 se considerar> el porcenta:e de Consorciado9 debiendo acreditarse docu5entada5ente9 el porcenta:e de participación(- Se pueden presentar obras en subcontrato( Para sustentar dic6as obras9 deber>n presentar el subcontrato9 una constancia o certificado 8ue indi8ue el 5onto final de la obra subcontratada9 las fec6as de inicio y

ter5inación de la 5is5a( Para el caso de Subcontratos de Obras pri?adas se deber> pr esentar copia del Subcontrato y un certificado y&o constancia 8ue deber> incluir la fec6a de inicio y t=r5ino9 y el 5onto final de laobra(

--------------------------------------------------------------------------------------------3ir5a9 No5bres y Apellidos del postor& Ra7ón Social de la e5presa



30/49


ANEQO Nº 0>

EQPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

Postor4UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

C$'"((De#"&3&1' %e (

O"(C&e'e

Fe(M$'$%e (

&!&%(&1'C$'#$"&$ P("&&3+

IPC ;W. M$'$(!(&(%$ (He# %e 7($"

"e6e"e'&(

Nº %e F$&$I'&&$ T5"H&'$

A ( 6e( %ee"H&'(&1'%e ( $"(

A He# %e7($"

"e6e"e'&(

;W.+- Se considera Obra Si5ilar para efecto de la presente Licitación4 Obras de %e:ora5iento y&o Construcción y&o Re6abilitación y&o %anteni5iento Periódico de carreteras a ni?el de asfalto *en caliente9 enfrJo9 TS el 5onto final de dic6a obra(

- Se considerara el 5onto final de las obras concluidas dentro del periodo de los ;lti5os 1@ aKos9 pre?ios a la fec6a de la presentación de propuestas9 independiente5ente de la fec6a de suscripción del Contrato o inicio de Obra(El ?alor 5Jni5o de cada obra es el #!H del ?alor referencial(

- Las obras si5ilares consiFnadas en el for5ato se acreditaran con copia del contrato y su acta de recepción o certificado de confor5idad9 para el caso de Obras P;blicas9 y para el caso de Obras Pri?adas con copia delcontrato9 o el 8ue 6aFa sus ?eces9 y un certificado de confor5idad( La condición de obra si5ilar debe ser sustentada(

- Se e?aluaran los 5ontos finales de las obras( Por lo tanto se deber> ad:untar la Resolución de Li8uidación de la Obra de donde se eDtraer> dic6o 5onto( 'e no contar con la Resolución de Li8uidación de la Obra9 solo seaceptar>n docu5entos oficiales e5itidos por la Entidad Contratante9 en el caso de obras p;blicas o por la e5presa contratante en el caso de obras pri?adas9 en donde se indi8ue el 5onto final de la obra(

- En caso de eDperiencia co5o consorcio9 se considerar> el porcenta:e de Consorciado9 debiendo acreditarse docu5entada5ente9 el porcenta:e de participación( Asi5is5o se aceptar> obras 8ue 6an sido e:ecutadas

en consorcio cuyo 5onto total de la Obra es 5ayor del #!H del Valor Referencial de esta licitación9 pero 8ue al aplicarle el porcenta:e de participación resulta un 5onto 5enor del #!H de este ?alor referencial(- Se pueden presentar obras en subcontrato( Para sustentar dic6as obras9 deber>n presentar el subcontrato9 una constancia o certificado 8ue indi8ue el 5onto final de la obra subcontratada9 las fec6as de inicio yter5inación de la 5is5a( Para el caso de Subcontratos de Obras pri?adas se deber> pr esentar copia del Subcontrato y un certificado y&o constancia 8ue deber> incluir la fec6a de inicio y t=r5ino9 y el 5onto final de laobra(

------------------------------------------------------------------------------------------------- 3ir5a9 No5bres y Apellidos del postor& Ra7ón Social de la e5presa



31/49


FORMATO Nº 0< (

EQPERIENCIA EN CONSULTORIA EN ENERAL

P$#$": XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

C$'"((De#"&3&1' %e

Se"7&&$C&e'e

Fe( M$'$De (

&!&%(&1'C$'#$"&$ P("&&3+

IPC ;W. M$'$(!(&(%$ (He# %e 7($"

"e6e"e'&(

Nº %e F$&$I'&&$ %eSe"7&&$

T5"H&'$%e

Se"7&&$

A ( 6e( %e!H&'(&1'%e Se"7&&$

A He# %e7($"

"e6e"e'&(

;W.+-IPC4 ndice de Precios al Consu5idor pro5edios del 5es *Ad:untar copias publicadas en el 'iario El Peruano,9 se aceptaran las copias si5ples de los IPC de la PaFina eb del INEI( Asi5is5o9 se debead:untar el c>lculo de los ?alores actuali7ados

- Los ser?icios de consultorJa considerados en el for5ato deber>n estar sustentados con copia del contrato y su certificación de confor5idad del ser?icio(- Se consideran para efectos de calificación los 5ontos precisados en las li8uidaciones de contrato9 y se actuali7ar>n desde la fec6a de t=r5ino del ser?icio 6asta la fec6a del ?alor referencial9 para lo cual usar>n el

ndice de Precios al Consu5idor *IPC,( En el caso de 5ontos en 5oneda eDtran:era9 pri5ero se 6ar> la con?ersión a 5oneda nacional9 considerando el tipo de ca5bio pro5edio *?alor ?enta, del 5es de t=r5inode ser?icio y lueFo se actuali7ar> a la fec6a del ?alor referencial( *Infor5ación e5itida por el


32/49


FORMATO Nº 0


33/49


ANEQO Nº 08

EQPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

NOMBRE:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPROFESIÓN:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CARO POR OCUPAR: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX *+ DATOS DEL PROFESIONALUNIERSITARIOS

Nº DE ORDEN UNIERSIDADTITULO

OBTENIDO

FECYA DERADO

;He# - ($.

COLEIATURA

Nº Fe( Nº F$&$

2+ EQPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

Nº DEORDEN

OBRA SIMILARRAZON SOCIAL

DELCONTRATANTE

CARODESEMPE[ADO

PERIODO

I'&&$T5"H&'$

D!"(&1' Nº F$&$

Notas41( El contenido del presente for5ulario no podr> ser 5odificado o alterado y deber> ser diliFenciado en su totalidad(#( La infor5ación incluida en el presente for5ulario es de la responsabilidad del proponente( El cu5pli5iento de los

re8uisitos y eDperiencia re8ueridos9 ser>n sustentados con copias si5ples de los correspondientes certificados y&oConstancias(

)( La fir5a del profesional en este for5ulario ser> considerada iFual5ente co5o carta de intención(

FIRMA DEL PROFESIONAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

-------------------------------------------------------------------------------- 3ir5a9 No5bres y Apellidos del postor& Ra7ón Social de la e5presa



34/49


ANEQO Nº 09

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ;MODELO.

Li5a9 de de #!!$

SeKores4COMIT@ ESPECIAL DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0004-2008-MTC/20r( .orritos N 1#!) - Li5aLi5a Per;

Re6e"e'&( : LP NG 0004-2008-MTC/20Esti5ados seKores4

'espu=s de 6aber eDa5inado los 'ocu5entos de la Licitación9 presenta5os nuestra Propuesta Econó5ica paraE:ecutar la Obra de (9 ob:eto de la Licitación P;blica N !!!"-#!!$-%TC!9 con?ocadapor PROVIAS NACIONAL(

El 5onto de nuestra Propuesta Econó5ica es de(4(*5onto en letras,(Nue?os Soles *S&( *5onto en n;5eros,DD,9 incluido el IGV seF;n el siFuiente desaFreFado4

CONCEPTO MONTO ;S/+.1( Elaboración del EDpediente T=cnico *a Su5a Al7ada, #( E:ecución de la Obra *a Su5a Al7ada,

TOTAL OFERTA ECONOMICA

El Presupuesto ofertado 6a sido elaborado con precios ?iFentes al 5es del ?alor referencial(

La Propuesta Econó5ica 8ue se presenta9 est> en concordancia con los docu5entos presentados en nuestraPropuesta T=cnica( En el caso de co5probarse cual8uier incorrección en la 5is5a9 PROVIAS NACIONAL tienederec6o a in?alidar nuestra participación(

La docu5entación presentada se encuentra debida5ente ordenada y foliada y est>n contenida en el seFundo sobre Propuesta Econó5ica seF;n lo establecen las


35/49


FORMATO Nº 4

;De (!e"%$ ( A'e$ Nº .

PROFESIONALES T@CNICOS RE?UERIDOS

Cantidad Cargo Profesión Nombre

-----------------------------------------------------------

3ir5a9 No5bres y Apellidos del postor& Ra7ón Social de la e5presa



36/49


CONTRATO DE EJECUCION DE OBRANº -2008-MTC/20

Conste por el presente docu5ento9 el Contrato de E:ecución de Obra 8ue celebran de una parte9 el Proyecto Especial deInfraestructura de Transporte Nacional - PROIAS NACIONAL del %inisterio de Transportes y Co5unicaciones - MTC9con R/C N #!@!)@!))B9 con do5icilio leFal en r( .orritos N 1#!)9 )er Piso9 Cercado de Li5a9 Per;9 a 8uien enadelante se deno5inar> PROIAS NACIONAL9 debida5ente representado por su 'irector E:ecuti?o9 MA+ RAULTORRES TRUJILLO9 con 'NI N !1B#!1#9 desiFnado con Resolución %inisterial N 1!#-#!!-%TC&!1 del1)(!)(#!! y de la otra parte la *RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA(,9 con do5icilio leFal en *'O%ICILIO 'ELCONTRATISTA,9 con R/C N ((((((((((((((((((((((9 con dirección electrónica (((((((((((W((((((((((((co5(pe9 representado por*No5bre del Representante LeFal,9 identificado con 'NI N ((((((((((((((((((((9 seF;n Testi5onio ((((((((((((((((((((9 8ue se aneDa alpresente Contrato9 a 8uien en lo sucesi?o se deno5inar> EL CONTRATISTA9 y 8ue suscriben en los t=r5inos ycondiciones siFuientes4

PRIMERA: ANTECEDENTES

1(1 PROIAS NACIONAL 6a pre?isto la elaboración del EDpediente T=cnico y la e:ecución de la Obra delX%anteni5iento Periódico de la Carretera E5p( R)S *C6eca, %a7ocru7 *05( 1!2!!! 05( $)2!!!,9ubicada en el departa5ento de Puno9 la 5is5a 8ue en adelante se deno5inar> LA OBRA9 8ue se e:ecutar>financiada con Recursos Ordinarios del Gobierno Peruano9 su:eto a la disponibilidad presupuestal y financierade PROIAS NACIONAL durante el periodo de e:ecución de LA OBRA+

1(# En tal sentido9 PROIAS NACIONAL con?ocó ba:o la 5odalidad de Concurso Oferta9 la Licitación Publica N!!!"-#!!$-%TC!9 5ediante el Siste5a Electrónico de Ad8uisiciones y Contrataciones del Estado - SEACE9 porun Valor Referencial de S&( 1! #"" "$9$! ;D&e M&$'e# D$#&e'$# C!("e'( C!("$ M& See&e'$#C!("e'( O$ $' 80/*00 N!e7$# S$e#. incluido el I(G(V9 con precios referidos al 5es de Setie5bre del#!! seF;n lo establecido en el Nu5eral ((((((((( de las reFidopor el TeDto Mnico Ordenado de la Ley #$@! - Ley de Contrataciones y Ad8uisiciones del Estado y suReFla5ento9 aprobados por 'ecretos Supre5os Nos( !$) y !$"-#!!"-PC%9 respecti?a5ente9 8ue enadelante se deno5inar>n LA LE y EL RELAMENTO, seF;n corresponda(

1() Co5o resultado de la Licitación P;blica con?ocada9 el Co5it= Especial encarFado de su conducción confec6a(((((((((((((((((((((((((((((((9 otorFó la


37/49


tri5estrales de Fastos y las Leyes Anuales de Presupuesto correspondientes para el E:ercicio 3iscal #!!$9confor5e a lo establecido en la Ley N #B1"#9 Ley de Presupuesto del Sector P;blico para el AKo 3iscal#!!$9 y de ser el caso el ArtJculo # de la Ley N #$"11 - Ley General del Siste5a Nacional de Presupuesto9respecti?a5ente(

)() El desarrollo de la e:ecución de LA OBRA constar> detallada5ente en el Calendario de A?ance Valori7ado9

asi5is5o se ad:unta el Calendario PERT-CP% y 'iaFra5a de 5ediante ?alori7aciones de a?ance 5ensuales 8ue tendr>n el car>cter de paFos acuenta del 5onto del Contrato(

"(" PROIAS NACIONAL no reconocer> ninF;n Fasto 8ue no 6aya sido establecido en el presente Contrato o 8ueno 6aya sido aprobado for5al5ente por PROIAS NACIONAL confor5e a ley(

"(@ ("('( %e F&e C!H3&H&e'$

L

Bases Para LP 0004-2008 Checa-Mazocruz (1)

Documents

Transcript of Bases Para LP 0004-2008 Checa-Mazocruz (1)